篇一：最新简易施工合同(2015)
***工程 合同协议书
合同编号：2015-***
签约双方：
发包人：***（以下简称甲方）
承包人：***（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守：
一、工程概况：
（一）施工内容：***等。
（二）施工地点：***
（三）工期要求：工程定于2015年 * 月 * 日开工，2015年* 月 * 日竣工。
二、工程费用：
工程暂定合同价*元(大写:*万元整)（工程造价最终以审计为准）
三、资料和提交：
1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定：
1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算：工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
2.1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
2.2、安全文明施工措施费按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取；
2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行
2.4、材料价格按施工期同期成都市《工程造价信息龙泉驿区价格信息》计取，如《工程造价信息龙泉驿区价格信息》中没有的材料，按业主根据市场调查签认价格计取。
2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发[2009]75号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽
油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价；工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式：
1、工程施工完毕经验收合格后三十日内支付暂定合同总价的60%
2、工程施工完毕验收合格并经审计后三十日内支付至审定总价的95%
3、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期（12个月）
满后14日内（无息）付清。
六、工程质量及验收：
本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
七、甲方的责任：
乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物；
八、乙方的责任：
1、按照第一条（二）项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。
九、特别约定：
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
5、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，
并支付违约金。
6、承包人进入现场施工，应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定；负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。
8、承包人提交的竣工结算，经委托的审核单位审核后，如结算最终审减率大于5％，则审减金额大于5％以上部分的审计费（按审减额的3%计算）用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则(转自：wWw.XiAocAoFanWeN.cOm 小 草 范文网:简易施工合同)由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人：乙方法定代表人： 甲方委托代理人：乙方委托代理人： 甲方盖章：乙方盖章：
日期： 开户银行：
电话： 帐号：
日期：
电话：
篇二：简单工程施工合同01
维修合同
甲方：
乙方：
甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定，签定本合同，并共同遵守。
一、施工内容：
尺寸详见附件。
二、施工日期： 年 月 日至 年 月 日完工，如工程日期需要续延，经甲乙双方协商确定。
三、施工总造价：￥。 。此造价为最终结算价。
四、结算方式： 签订合同后甲方先付元预付款给乙方，余款在工程完工后 日内甲方一次性付给乙方，金额 。
五、双方责任：甲方认真履行合同各项条款，并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件；负责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的准备；负责验收、签证、结算；如有外来因素对施工不利，应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工；应遵守甲方所在单位的一切规章制度，做到安全文明施工；保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责（如停电、水、天气变化等延误工期，不算施工工期）。
六、工程维修：工程安装验收后，乙方负责保修 月，保修期 年 月 日至 年月 日。保修期内，乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。
七、违约责任：若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额 %的违约金。
八、合同一式 两份，甲乙双方各持一份。
九、设计方案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。
十、未尽事宜，经双方协商解决。
甲 方： 乙 方：
单位名称： 单位名称：
代 理 人： 代 理 人：
电 话： 电 话：
手 机： 手 机：
签定日期： 签定地点：
篇三：简单工程承包合同
工程承包合同
发包人：（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ；
2、工程地点： ；
3、工程范围：
4、承包方式：。
二、合同工期
1、开工日期：年月 日 ，竣工日期 年月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。 五，付款方式
付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。 工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点；
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：
（一）提交 仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 页
发包人：（盖章）
法定代表人/委托代理人：（签字）
承包人：(签字)联系方式：
开户银行：
银行账号：