篇一:民用建筑工程设计合同(范本)
GF-2000-0209
建设工程设计合同㈠
(民用建设工程设计合同)
工 程 名 称:
工 程 地 点: 合 同 编 号: (由设计人编填)
设计证书等级: 甲级 发包人: 设计人: 签 订 日 期:
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
发包人:
设计人:
发包人委托设计人承担
工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
第四条 设计人应向发包人提交的设计资料及文件:
篇二:民用建筑承包合同
民用建筑承包合同
甲方:
乙方:
经甲、乙双方本着平等、公平的原则协商一致,同意达成以下协议:
一、甲方将交给乙方承建框架结构住房一幢一至五层,包工不包料,包水电安装在内,扫地住屋。
二、开工日期: 年 月 日,竣工日期:年 月 日。
三、工程质量按一般优良工程施工。
四、修建内容:外墙为清水墙,门面墙为乳胶漆,室内、卫生间、厨房贴墙砖、地砖,客厅、卧室为地砖,如甲方要做强化地板,乙方必须做找平并压光,墙面为防瓷,楼梯贴地板砖,门窗楼梯扶手由甲方负责。
五、工程单价为每平方 元(小写: ),按每层板面实有面积计算,五层所出雨棚按面积的50%计算,楼梯间按双倍计算。
六、甲方有材料的同时,乙方不能停工,如停工,损失由乙方负责。
七、付款方式:开工时甲方先付给乙方 元(小写: )为启动款,乙方每打完一层板后,甲方必须付给乙方60%的工程款,如拖欠工程款所造成的损失由甲方负责,与乙方无关,工程到主体完工后,粉墙每粉一层按20%付给乙方,工程完工后由甲方验收合格后,一次性付清工程尾款。
八、在施工过程中乙方必须本着安全第一、质量第一的原则,必须按图施工,如有更改,需甲、乙双方协商解决,安全事故由乙方负责,与甲方无关。
九、在施工过程中由乙方的失误造成的返工,由乙方承担所有的材料工时费,与甲方无关。
十、此合同,甲、乙双方不得违约,如有违约应付对方的违约金。
十一、此合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,待工程完工、付清工程款后,合同失效。
甲方: 乙方: 年 月 日
篇三:私人房屋建筑施工合同
私人房屋建筑施工承包合同
甲方:
(本文来自:wwW.xIAocAofaNwEn.com 小 草范 文 网:民用建筑合同)乙方:
甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:
一、建设范围
除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板,。
二、建设方式
包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价
按照房屋建筑面积 元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式
采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务
(一)义务
1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;
3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。
(二)权利
1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定
合同约定单价已包含安全施工费,乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任
甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。
十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方: 二〇〇九年月 日