篇一：《建设工程合同管理》习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案
一、判断题
1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( )
A、是
B、否
2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( )
A、是
B、否
3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )
A、是
B、否
4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( )
A、是
B、否
5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )
A、是
B、否
6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( )
A、是
B、否
7、转让是属于合同主体的变更。( )
A、是
B、否
8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网
A、是
B、否
9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( )
A、是
B、否
10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )
A、是
B、否
11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )
A、是
B、否转自学易网
12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( )
A、是
B、否
13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )
A、是
B、否
14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )
A、是
B、否
15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( )
A、是
B、否
16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )
A、是
B、否
17、招标是要约，投标是承诺。( )
A、是
B、否
18、转让是属于合同主体的变更。( )
A、是
B、否
19、代理不合法的合同属于无效合同。( )
A、是
B、否
20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )
A、是来源：学易网
B、否
二、单项选择题
1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险
2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。
A、合同中有规定
B、由于不利的现场气候条件影响
C、为工程施工安全来源：学易网
D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致
3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（ ）。
D、发包人办理申报手续，发包人承担费用 4、不属于委托监理合同监理人义务的是( )。 A、工程建设外部协调工作 B、按合同约定派驻监理人员 C、不泄露委托人申明的秘密 D、运用合理技能认真勤奋地工作 5、工程师有权处理的索赔是承包商( )。 A、依据合同条款提出的索赔 B、依据法律法规提出的索赔 C、提出的道义索赔 D、提出的缺少证据索赔
6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为( )。
A、工程已竣工不需竣工试验
B、工程已竣工还需竣工试验
C、经竣工试验判定是否竣工
D、经竣工试验后判定是否合格
7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人( )。
A、继续后续工作的施工
B、向发包人请示复工
C、向工程师再次请示复工
D、向发包人发出解除合同通知
8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( )。 A、通知对方并与他协商 B、提交监理工程师请他作出决定 C、自己提交仲裁 D、直截提请诉讼
9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。 A、债权与债务 B、代理与被代理 C、法人与自然人 D、权利与义务
11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（ ）对修改后的设计文件负责。
D、承包人
12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )。
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。
A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。
A、现场考察时招标人口头解释
B、招标文件规定
C、书面回函解答
D、仲裁机构裁定
15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在( )履行。
A、支付货币一方所在地
B、接受货币一方所在地
C、货币存放地
D、货币使用地
16、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件( )。 A、承包商承担部分责任 B、业主可要求承包商承担全部责任 C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任 D、应由指定分包商承担全部责任 17、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师( )之后，退还承包商合同约定的全部保留金。 A、签发工程移交证书 B、签发解除缺陷责任证书 C、签发分部工程移交证书 D、退还履约保函
18、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（）。
A、有权要求赔偿
B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿
C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题
D、无权要求赔偿
C、交易习惯 D、在不动产所在地履行 20、必须以第三方财产提供担保的方式是( )担保。 A、保证 B、抵押 C、质押 D、定金 21、FIDIC施工合同条件中，基准日是指( )的日期。 A、提交履约保函的日期 B、递交投标书截止的日期 C、递交投标书截止日前28天的日期 D、签署协议书的日期 22、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。 A、立即发出解除合同通知 B、立即停工并发出通知要求支付预付款 C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工 D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工 23、因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（ ）。 A、不退定金 B、按设计费一半支付 C、按全部设计费支付 D、不支付设计费 24、施工合同的履约保函有效期自( )止。 A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时 B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日 C、履约保函约定生效日起，到约定的期满之日 D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日 25、无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是( )。 A、违约方抵押的财产 B、违约方合同外的财产 C、违约方合同内的财产 D、违约方所拥有的财产 26、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。 A、定金来源：学易网 B、留置 C、抵押 D、质押
27、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指( )。
A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
篇二：工程合同管理试题(带答案)
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中
只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的
内容是指【】
A.拟建办公楼 B．甲单位和乙单位
C．甲单位与乙单位签订合同的行为 D．甲单位的权利和乙单位的义务
2．要式合同必须采用【】
A．口头形式 B．法律规定的形式 C．口头或书面形式
D．书面形式
3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】
A．合同是当事人意思表示一致的协议 B．合同的签订也可以经由当事人一方完成 C．合
同的当事人具有平等的民事主体资格 D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议
4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称(原文来自：wWw.xiaOcAofANweN.coM 小 草 范 文 网:施工合同和分包合同必须以()订立)为【】
A．合同变更B．合同生效 C．合同转让
D．合同无效
5．合同的保全发生在【】
A．合同未生效时 B．合同生效期间 C．合同被判定为无效后
D．合同被撤销后
6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行
使期限是【】 A．l年内B．2年内 C．3年内
D．4年内 7．下列表述中，不属于无效合同的是【】
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B．损害社会公共利益 C．以合法形
式掩盖非法目的 D．乘人之危订立的合同
8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】
A．完整的施工管理资料 B．完整的施工技术人员资质证件 C．施工
单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告
9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是()
A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程
一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%
10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合
格时，则应【】
A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B．由发包人承担其全部费用，工期不予
以顺延 C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D．由承包人和发包人共同承担其
全部费用，工期应予以顺延
11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】
A．代理与被代理关系 B．雇佣与被雇佣关系 C．委托与被委托关系
D．监理与被监理关系
12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】 A．索
赔意向通知B．现场同期记录
C．索赔报告 D．索赔证据
13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】
A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的
损失 C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D．工期顺延，各自的损失各自承担，
工程的损失由业主承担
14．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工
程师应当【】
A．立即给予答复B．在24小时内给予答复
C．在48小时内给予答复 D．提出处理意见
15．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是【】 A．承
包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请 B．工程师在
接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人 C．承包人的延期开工申请得到同意
后，可延期开工，但工期不能顺延 D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不
予顺延
B．国际工程施工
C．国际和国内询价采购 D．有限国际招标
17．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【】 A．总
包单位B．承包商
C．雇主 D．设计单位
18．签订保证合同的当事人应该是【】 A.债权人与债务人 B．保16．FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】 A．国内工程施工
证人与被保证人
C．债权人与保证人D．保证人与债务人
19．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】A．和解
B．调解 C．仲裁 D．诉讼
20．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】 A．准确性
B．综合性
C．时效性 D．复杂性
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中
至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选
均无分。
21．依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】
A．运输合同为无偿合同 B．工程施工合同为双务合同
C．寄存合同为实践合同 D．勘察设计合同为要式合同
E．赠与合同为有偿合同
22．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括【】
A．合同继续履行 B．采取补救措施C．支付双倍违约金
D．返还财产恢复原状E．赔偿损失
23．某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔
的费用包括【】
A．人工费 B．材料费C．机械费
D．管理费 E．利润
24．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】 A．专业承包合同 B．可
调整价格合同 C．分包合同
D．成本加酬金合同E．固定价格合同
25．《建设工程施工合同》由哪三部分组成？【】
A．协议书 B．通用条款 C．专用条款
D．工程质量保证书E．承包人承揽工程项目一览表
三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）
26．双务合同
27．缺陷通知期
28．建设工程监理
29．不安抗辩权
四、简答题（本大题共4小题，每小题6分．共24分）
30．简述无权代理的主要表现形式
31．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？
32．简述《建设工程施工合同)中工程进度款支付的程序。
33．FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？
五、计算分析题（本大题共2小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分】
34．在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。承包商因排除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3，原定工期30天。合同中工程量增减的约定幅度为10%。请问针对这一事件，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？
35．甲单位拟投资2亿元建设6栋职工住宅楼。通过招投标，甲与建设公司乙签订工程总承包合同，并约定乙可以将部分住宅楼进行分包。乙随后将2栋住宅楼合法分别分包给了丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。在施工过程中，乙保质按期完成了自己承包的施工任务。丙将工程转包给了一个具有施工资质的施工单位，并收取lO%的管理费。丁将工程的基础部分分包给了临时组建的农民施工队。工程竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整改，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。问题： (1)丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？这起事件应该由谁来承担责任？ (2)《建筑法》中关于分包行为的规定主要有哪些？
建设工程合同(含FIDIC)条款试题答案及评分参考（课程代码04231）
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分） 1． D 2．B 3．B
4．C 5．B 6． A 7．D 8．B 9．C 10． A 11． D
12． A 13． D 14． B 15． D 16． B 17． C 18． C 19． C
20． A
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）21． BCD 22． ABE
23． ABCDE 24． BDE 25． ABC
三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共】6分）
26．双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
27．缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。
28．建设工程监理——是指具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件．建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。
29．不安抗辩权一一是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。
四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）
30．答：无权代理主要有以下几种情况：(1)根本无权的代理。（1分）(2)授权行为无效的代理。（2分）(3)超越代理权范围进行的代理。（1分）(4)代理权消亡以后的代理。(2分)
31．答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。（每项1分，要点答完整6分）
32．答：工程款的支付程序为：(1)在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。（2分）
(2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。（1分）(3)发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。（2分）(4)发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。（1分）
33．答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；③投标函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。（每项0.5分，共4分）应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。(2分)
五、计算分析题（本大题共3小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分）
34．答：承包商可以提出索赔。因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，施工地质条件的变化应由业主承担责任。（2分）可索赔工期的工程量为：3600-2700×(1+10%)=630(m3)（4分）按比例法计算可索赔工期为： 630306.362700(110%)×=×+≈7(天)（4分）
35．(1)丙与丁的行为不合法（2分）。丙的行为属于非法转包（2分）；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属于违法分包行为（2分）丁施工的工程质量问题，给甲带来了损失，乙和丁对工程质量问题同甲承担连带责任。（3分） (2)《建筑法》关于分包行为的规定主要有：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（2分）建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可（2分）。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成（2分）。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。(3分) 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。（2分
篇三：招投标与合同管理试卷及答案A
课程名称：工程招投标与合同管理 测试题一
一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）
1、《中华人民共和国招投标法》于（D ）起施行。
A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1
2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20 B、30 C、10D、15
3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、 专用条款的内容比通用条款更明确、具体
B、 合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互为说明
D、专用条款与通用条款是相对立的
4、评标委员会成员中，成员人数为（C ）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（ ）。
A、 3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/4
5、招标投标活动的公开原则首先要求（ A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件D、评标标准
6、承包人在索赔事件发生后的（C ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、21
7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C ）人民币以上的，必须进行招标。
A、 20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元
8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主 B、第三方
C、承包商D、合同当事人一方
9、下列关于工程分包说法正确的是(A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位
B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商
D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ C ）万元。
A、10 B、20 C、50D、100
11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B ）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
A、二 B、三 C、 四 D、五
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ B）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、10B、15C、20D、30
13、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（A）。
A、 2900万元，3000万元 B、 2900万元，2900万元
C、 3100万元，3000万元 D、 3100万元，2900万元
14、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（B）的投标书为最优投标书。
A、投标报价1000万元，评标价950万元
B、投标报价1050万元，评标价940万元
C、投标报价980万元，评标价970万元
D、投标报价950万元，评标价960万元
15、“评标价”是指（D ）。
A、 标底价格 B、 预算价格C、 投标报价
D、 以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ D）。
A、1000万元 B、950万元C、900万元D、800万元 17、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（ C ）。
A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料
C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（A）。
A、 两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可
C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级
D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同
19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（C ）引起的索赔。
A、地质条件的变化 B、不可抗力
C、工程变更 D、业主风险
20、开标时间应为（ B ）。
A、任一时间 B、投标截止时间
C、评标前的任一时间D、发售招标文件后的15日内
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
A、公开B、公平C、公正D、诚实信用 E、平等 1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循（ABCD ）的原则。
2、我国招投标法规定，开标时由（CE ）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。
A、招标人 B、评标委员会 C、投标人或投标人推选的代表
D、地方政府相关行政主管部门 E、公正机构
3、按照施工合同示范文本的规定，由于（ACE ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A、 发包人未按约定提供施工场地B、 分包人对承包人的施工干扰
C、 设计变更 D、 承包人的主要施工机械出现故障 E、 发生不可抗力
4、《招标投标法》规定，投标文件（BD ）的投标人应确定为中标人。
A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C、满足招标文件各项要求，并且报价最低
D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（BCD ）。
A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行
D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
6、投标单位在下列（ABE）情况，将被没收投标保证金。
A、 投标有效期内撤回其投标文件
B、 中标单位未在规定期限内提交履约保证金
C、中标单位签订了合同后
D、领取招标文件，但未参加投标的
E、中标单位未在规定期限内签订合同的
7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（ADE ）。
A、合同内索赔 B、工期索赔 C、费用索赔
D、合同外索赔 E、道义索赔
8、下列（ADE）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
A、涉及国家秘密
B、使用国际组织或者外国援助资金的项目
C、国家特许的融资项目
D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的 9、采用公开招标方式，(CE )等都应当公开。
A、评标的程序 B、评标人的名单 C、开标的程序
D、评标的标准
E、中标的结果
10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合
体投标的规定，下列说法正确的有（BCE ）。
A、A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标
B、B、C两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议。
C、D、E两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人
D、F、G两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任
E、H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任
三、判断题（每小题1分，共10分）
1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。
（× ）
2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质。（ ×）
3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。（× ）
4、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。（ √ ）
5、要约通知发出后即生效。（× ）
6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。（×）
7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。（ × ）
8、目前，我国招投标代理机构大致可分为一级、二级和三级资质。（× ）
9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。（ √ ）
10、索赔与反索赔具有同时性。（√ ）
四、案例题（共40分）
1、某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款额为合同价的30%，开工后三日内支付，主体结构工程完成一半是一次性全额扣回，工程款按季度支付。
某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月；主体结构工程估价为4800万元，工期为12个月；装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整：基础工程调整为1300万元，主体结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。
另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程款按月支付，其余条款不变。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前一天上午将投标文件报送业主。次日下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资格进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
问题： （1）该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当？为什么？（3分）
恰当。因为该承包商是将属于前期工程的基础工程和主体结构工程的报价调高，而将属于后期的装饰和安装工程的报价调低，可以在施工的早期阶段受到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值；调整后工程的总价也没有受到影响，而且，这三类工程单价的调整
幅度均在±10%以内，属于合理范围。
（2）除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪些报价技巧？运用是否恰当？（5分）
该承包商运用的投标技巧还有多方案报价法和突然降价法。多方案报价法运用恰当，因为承包商的报价既适用于原付款条件也适用于建议的付款条件。突然降价法也运用恰当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止
时间仅提前1天多，这既是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前1小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。
（3）从所介绍的背景资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。（5分）
该项目招标程序中存在以下问题：
1）招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充文件，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说，补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。
2）根据《中华人民共和国招投标法》，应由招标人（招标单位）主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容而不应由是招投标办工作人员主持和宣读。
3）资格审查应在投标之前进行（背景资料已经说明了承包商通过资格审查）公证处人员无权对承包商资格进行审查其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性（包括投标文件的合法性）。
2、某办公楼的招标人于2002年3月20日向具备承担该项目能力的甲、乙、丙三家承包商发出投标邀请书，其中说明，3月25日在该招标人总工程师室领取招标文件，4月5日14时为投标截止时间。该3家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。
开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了该3家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。
评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。 招标人预先与咨询单位和被邀请的这3家承包商共同研究确定了施工方案。经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下：
报价不超过标底（35500万元）的±5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98%者得满分，在此基础上，报价比标底每下降l%，扣1分，每上升1%，扣2分（计分按四舍五入取整）。
定额工期为500d，评分方法是：工期提前10%为100分，在此基础上每拖后5d扣2分。
企业信誉和施工经验得分在资格审查时评定。