篇一：2015监理工程师再教育考试试题88分
10.根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自()提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。
A．执业资格考试通过后3年内
B．资格证书签发之日起3年内
C．执业资格考试通过后5年内
D．资格证书签发之日起5年内
11.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以()以下的罚款。
A．1千元以上1万元以下
B．5千元以上1万元以下
C．1万元以上2万元以下
D．2万元以上3万元以下
12.根据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》，重大事故的调查由事故发生地的市、县级以上建设行政主管部门或国务院有关主管部门组织成立调查组负责进行。调查组由建设行政主管部门、事故发生单位的主管部门和劳动等有关部门的人员组成，并应邀请人民检察机关和()派员参加。
A．建设单位
B．监理单位
C．施工单位
D．工会
13.根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的合同，逾期交付标的物的，计价原则是
()。
A．遇价格上涨时，按照新价格执行
B．遇价格上涨时，按照原价格执行
C．无论价格升降，均按原价格执行
D．无论价格升降，均按新价格执行
14.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，下列工程中按照建筑安装工程费分档定额计费方式计算收费的是（）。
A．设备安装工程
B．房屋建筑工程
C．市政工程
D．公路工程
15.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工劳务公司安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员至少为()人。
A．1
B．2
C．3
D．4
16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施()。A．经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用
B．经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用
C．经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用
D．经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用
17.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克()元向卖方付款。
A．90
B．100
C．110
D．120
18.下列叙述中，()不属于我国节约能源的基本政策。
A．开发与节约并举
B．节能优先，效率为本C．坚持源头控制与存量挖潜
D．发挥市场调控机制，避免政府干预
19.根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，防止人员和物料坠落，作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于()cm时应作全封闭。
A．10
B．15
C．20
D．25
20.根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，模板工程按相关规定编制施工方案后，由
()审批签字。
A．施工项目经理
B．施工单位法定代表人
C．施工单位技术负责人
D．施工单位分管负责人
21.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人调换总监理工程师须事先经（）同意。
A．政府主管部门
B．委托人
C．承包人
D．质量监督机构
22.监理单位未正确履行合同义务导致工程造成实际损失时，监理单位应承担()。
A．违约赔偿责任
B．主要赔偿责任
C．连带赔偿责任
D．赔偿责任
23.根据《合同法》，要约生效的条件是()。
A．要约人向受要约人发出要约
B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C．受要约人作出有效承诺
D．要约以任何形式到达受要约人
24.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为()年。
A．2
B．3
C．4
D．5
25.根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位元和监理工程师受建设单位委托实施监理时，其一般责任范围是()。
A．应对建设工程施工质量和安全生产承担监理责任
B．应对建设工程施工质量和安全生产承担连带责任
C．只承担建设工程安全生产的监理责任
D．只承担建设工程施工质量的监理责任
26.委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是（）。
A．调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应调整
B．因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人损失的利润
C．按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
D．按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
27.根据《合同法》，下列合同中可变更的合同是()的合同。
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
B．以合法活动掩盖非法目的
C．因重大误解而订立
D．损害社会公共利益
28.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检合格后，应以书面形式通知工程师验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过()小时。
A．12
B．24
C．48
D．72
29.根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当()。
A．直接指令设计单位改正
B．报告建设单位要求设计单位改正
C．直接修改工程设计图纸
D．报告政府主管部门要求设计单位改正
30.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A．1
B．3
C．5
D．10
31.评标价是指()。
A．标底价格
B．中标的合同价格
C．投标书中标明的报价
D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
32.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过()。
A．L/100
B．L/150
C．L/200
D．L/250
33.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于()人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。
A．3
B．5
C．7
D．9
34.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。
A．初步设计编制的概算价
B．施工图设计编制的预算价
C．投标书中标明的报价
D．评标委员会算出的评标价
35.项目监理机构在建设工程施工准备阶段安全监理的主要工作内容包括（）。
A．编制危险性较大工程旁站监理方案
B．编制危险性较大工程专项施工方案
C．编制施工应急救援方案
D．审查施工组织设计中的安全技术措施
36.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由()。
A．事故发生单位所在地人民政府负责调查，事故发生地人民政府派人参加
B．事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府派人参加
C．事故发生单位所在地人民政府和事故发生地人民政府共同负责调查
D．国务院安全生产监督管理部门负责调查，两地人民政府派人参加
37.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。
A．应经工程师批准
B．应经建设行政主管部门批准
C．需承包人书面通知工程师
篇二：《工程建设合同管理》试卷
《工程建设合同管理》试卷一．判断题：每题1分，共15题，“√”表示正确“×”表示错误1．具有法人地位的建设T程施：r单位就能成为建设施工合同的主体。 (√) 2．合同的公证由：l：商行政管理机构办理，合同的鉴证由公证机构办理。 ( )
3．无效合同可由当事人双方协商后确认。 (√) 4．法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订的合同义务时该法人不承担任何责任。(√)5．监理招标的评标，业主应主要关注投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。( ) 6．双方签订《建设T程委托监理合同》中注明“本合同自 年月 日开始实施，到 年月 目完成”就是监理合同的有效期。 ( )7．建设工程施工合同属'丁诺成合同。 ( )8．合同履行中的抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应该履行自己的债务。一方不履行或， 者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。 ( ) 9．无效合同从被确认之日起即失去法律约束力。 (√ ) lO．经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人可进入现场参与施工。 (√ ) 11.承包人负责采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检捡和试验，不合格的不得使用，检验试验费用由承包人承担。 (√)12.进行工程计量时，对承包商超挖的土方不应给予计量。 (√)13.施工合同通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整。发生上述事件后，承
包人应当在情况发生后．7矢内，将调整的原因，金额以书面形式通知工程师。 ( )
14．设置资格预审的工程招标，凡资格预审阶段评定过的条件在评标时不再作为判定条件。
15．监理合同协议终止，约方双方应有的权利和应承担的责任也相应终止。√ 二、单项选择题：每题的选项中，只有1个最符合题意。 1．参加合同法律芙系，依法享有相应权利，承担相应义务的当事人指的 (合同法律关系主体) 2．无权代理，是 (无权代理行为不能转化为合法的代理行为) 3．施工合同示范文本中要求，由(发包人)投保建筑工程一切险。 4.下列关系当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(部分影响合同的效力) 5.由于当事人的疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确．事后未能能达成补充协议，则该部分费用应由(义务人承担) 6．当事人向仲裁机构提出变更对白己合法权益有严重侵害条款的请求后(当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同) 7．合同中当事人约定了违约金，也约定了定金，合同履行过程中发生违约后(D )A、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 c、术违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任 8．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使(不安抗辩权)9．当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑：而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以(书面函件)为准。
10．根据施．r特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括(施工现场条件) 11．按照招投标法律和法规的规定，开标后允许(D ) A、没标人更改投标书的内
容和报价 B、投标人再增加优惠条件C、评标委员会对投标书中的错误加以修正
D、招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法 12.在选择工程施工分包人方面，监理人有(认可权和否决权) 13.《建设丁程委托监理合同》规定，(选择分包人的认可权)不属于委托人的权利。14．对监理工作的要求应当符合(《建设工程监理规范》)规定。15-关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是(c) A、承包商每天应向工程师提交进度报告。B、工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度。 c、工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任。 D、工程师有权批准合同工期顺延 16．委托人的义务中的协调主要指的是(委托人与外部关系) 17.《建设工程委托监理合同》规定，(发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时问)应属于附加监理工作内容。 18.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程但随后发现材料有质量问题，此
时应由 (承包人不承担发生的费用，相应顺延工期) 19.施工合同示范文本规定，由承包人采购的材料设备在使用前要进行检验试验(工作由承包人负责，费用由承包人负责)。 20.施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释， 下列排序正确的是(中标通知书、专用条款、标准、规范及有关技术文件)。 21．施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由(承包人办理申报手续，承包人承担有关费用) 22．施工合同示范文本规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照(增加的费用由发包人承担，延误的工期相应顺延。)处理。 23.施工合同示范文本中规定，发包人的主要工作有(开通专用条款约定的施工场地内的交通干道) 24．施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是(专用条款 ) 25．施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为(承包人索赔要求已经认可) 26、由(工程量变化和设计变更)造成竣工工期推迟，经监理T程师确认，工期相应顺延。 27．往我国，经济合同的仲裁是属丁(A)A、司法性质B、一裁二审c、一裁终审D、复议裁决 28．建设一L程招标准备阶段的工作由(C)完成。 A、建设行政主管部门 B、招标代理机构 C、招标人D、监理公司 29.由予不可抗力的发生，T程所需清理、修复工作的费用承担者应为（发包方） 30.施工单位按合同约定的时间向监理工程师提交己完工程量的报告，工程师应在(7天内)予以计量。 31·当事人无法预见和控制的法律事实才属于“事件’’范畴，合同一方当事人提出变理合同要求，在 双方就变更内容协商期间，合同应(D )。 A、立即停止执行 B、宣告无效C、继续有效 D、对要求变更的条款部分无效 32._监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为(从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止)。 33.由丁设备制造原因试车达不到验收要求时，由(没各采购方)承担修理和重新采购的费用。 34.招标代理行为属于(A )
35．施工企业的法人是指(C )A、依法成立的建筑公司 B、公司总经理 C、合同签字人D、公司股东大会 二、多项：选择题：每题的各选项中，有2个或2个以上符合题意。l.下列导致委托代理关系终止的是( )。B、代理期限届满或代理事项完成 c、被代理人取消委托或代理人辞去委托 D、代理人死亡或代理人丧失民事行为能力 E、作为代理人或被代理人的法入终止 2.合同无效的法律厉果是(A、返还财产 B、赔偿损
失)。 3.合司履行地点没有约定或约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是( )。
A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B、交付不动产的，在不动产所在地履行
C、交付动产的，在接收动产一方所在地履行D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行E、除货币和不动产外的其他标的在接受义务一方所在地履行 4．招标阶段的主要工作内容有(A、发布招标公告 B、资格预审 C、编制招标文件)。5．《建设1：程委托监理合同》规定，监理人对( )有建议权。A、生产]-艺设计变更 B、工程分包人的资格 C、确定设计标准 D、调换承包人工作不力的有关人员 E、选择总承包人6．监理八的附加工作包括( )。A、非监理人原因而终止的监理业务的善后工作 B、恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间 C、非监理人原因使监
理工作延误增加的工作量D、非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间E、委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。7．属于无效合同的情况包括( )A、一方以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益 B、以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人 C、合同标的实现损害社会公共利益
D、与对方恶意串通损害第三人利益E、一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益8．施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )。A、有利于本地区的承包商 B、有利于本系统的承包商 C、施工内容的专业要求D、避
免施工现场的交叉干扰 E、对项目建设总投资的影响 9．承包商向业主索赔成立的条件包括( )A、由于业主原因造成费用增加和T期损失 B、由于工程师原冈造成费用增加和，工期损失 C、由丁j分包商原冈造成费用增加和工期损失 D、按为定提交了索赔意向 E、提交了索赔报告 10．按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括( )。A、确是水准点和坐标控制点 B、将施工所需电讯线路从施工场地外接至专用条款约定的地点 C、提供进度统计报表 D、提供和维修围栏设施E、做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护 11．下列关于施工合同履行过程中。有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有( )A、工埋师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求 B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收 C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D、发包人可不承认工程师未能按时参加，承包人单独进行的试车记录 E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已隐蔽的工程重新检验的要求 12．施工合同通用条款中，工程师的确认，说法错误的是( ) A、只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算B、承包人收到通知未参加计量，工程师白行计量的结果有效 c、工群师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加 D、承包人原因造成返工的工程量不予计量E、工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效 13．下列关于竣工验收的提法正确的是( )A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收 B、竣工验收
17．承担违约贡任的形式可以是( ) A、受损害方向保险公司索赔 B、继续履行 C、采取补救措施 D、赔偿损失 E、施工的专业技术特点 18．选择招标方式时主要考虑因素包括( )。 A、工程项目特征 B、图纸和技术资料的准备情况 C、招标单位的管理能力 D、业主与某一施工单位的关系E、施工的专业技术特点 19．按照监理合同规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时( )A、发出拒付全
部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表 B、及时地发出异议通知书c、按时支付酬金，异议部分下次支付时再予扣款 D、按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金 E、拖延支付时按无异议部分酬金计算逾期付款利息 20．建设工程委托监理合同中，监理人的义务包括( )。A、选择承担工程项目建设的实施单位 B、与承包商签订施工合同C、公正的维护有关各方的合法权益 D、不得泄露与本工程有关的保密资料 E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
篇三：《建设工程合同》复习题及答案
《建设工程合同》复习题及答案
一、单项选择题
1．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ C ）。
A．风险损害赔偿
B．双倍返还定金
C．缔约过失责任
D．违约赔偿责任
2．依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（ A ）。
A．一方以欺诈手段
B．以合法形式掩盖非法目的
C．恶意串通损害第三人利益
D．违反法律、行政法规强制性规定
3．合同的主体是（D ）。
A．法人
B．法人和其他组织
C．自然人
D．自然人、法人和其他组织
4．施工招标的广告属于（D ）。
A．要约
B．有效承诺
C．无效承诺
D．要约邀请
5．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C ）。
A．可视为无效合同
B．按可撤销合同对待
C．在接受货币一方所在地履行
D．在支付货币一方所在地履行
6．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。
A．使施工场地具备施工条件
B．提供施工场地的地下管线资料
C．做好施工现场地下管线的保护工作
D．组织设计交底
7．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B ）。
A．费用和工期损失全部由业主承担
B．费用和工期损失全部由承包商承担
C．费用由承包商承担，工期给予顺延
D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
8．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）。
A．由承包人负责，费用由承包人承担
B．由发包人负责，费用由发包人承担
C．由承包人负责，费用由发包人承担
D．由发包人负责，费用由承包人承担
9．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（A ）。
A．工程师批准
B．发包人批准
C．承包人自行决定
D．承包人通知发包人
10．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D ）。
A．承包商承担保护费用，工期不予顺延
B．承包商承担保护费用，工期予以顺延
C．发包人承担保护措施费用，工期不予顺延
D．发包人承担保护措施费用，工期予以顺延
11．实际施工竣工日期为（A ）。
A．承包方递送竣工验收报告日期
B．承包方施工完工日期
C．竣工验收合格日期
D．办理竣工验收手续日期
12．已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（B ）。
A．建设单位
B．施工单位
C．监理单位
D．协商解决单位
13．因不可抗力发生，承担工程所需清理修复费用的是（A ）。
A．发包方
B．承包方
C．发包方和承包方协商
D．发包方和承包方共同
14．按照招投标公开程度的不同，我国工程施工招标分为( D )。
A．指定招标和公开招标
B．全部招标和部分招标
C．公开招标、邀请招标和议标
D．公开招标和邀请招标
15．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A ）。
A．监理工程师单独计量有效
B．监理工程师单独计量无效
C．监理工程师应推迟计量时间
D．监理工程师单独计量后再请承包商确认
16．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A ）。
A．应征得业主同意
B．可不经过业主同意
C．自行决定后通知业主
D．自行决定后通知监理工程师
17．开标地点应当为( C )。
A．招投标双方确认的地点
B．建设行政主管部门指定的场所
C．招标文件中预先确定的地点
D．投标人共同认可的地点
18．招标投标法规定开标的时间应当是（A ）。
A．提交投标文件截止时间的同一时间
B． 提交投标文件截止日期的同一天
C． 提交投标文件截止日期的第二天
D． 提交投标文件截止日期的30天内
19．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( A )。
A．是否进行资格预审
B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标
20．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交（B ）。
A．索赔证据
B．索赔意向通知
C．索赔依据
D．索赔报告
21．下列排序符合规定的招标程序的是（ A ）。
①发布招标公告②资质审查
③接受投标书 ④开标、评标
A．①②③④ B．②①③④
C．①③④② D．①③②④
22． 根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( B )。
A．15日B．20日 C．25日D．30日
23．承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ A ）。
A．工期索赔 B． 费用索赔 C．工程变更索赔 D．工程终止索赔
24． 评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。
A．1/3 B．3/5 C．2/3 D． 2/5
25． 关于开标程序的说法正确的是（ D ）。
A．开标的时间应在提交投标文件截止后3天内公开进行
B．开标时，由招标人检查投标文件的密封情况
C．投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证
D．开标由招标人主持
26．由于当事人的疏忽合同内未约履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议，则（C ）。
A． 可视为无效合同
B． 按可撤销合同对待
C． 债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间
D． 债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行
27．当事人行使不安抗辩权的法律效果是（ C ）。
A．终止合同 B．解除合同
C．中止履行合同D．恢复履行合同
28．总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（B ）。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任
C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责
29．合同转让属于（D ）。
A．义务变更 B．标的变更
C．权利变更 D．主体变更
30．债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（A ）。
A．应当经债权人同意
B．无需经债权人同意，但应通知债权人
C．无需经债权人同意，但应办理公证手续
D．无需经债权人同意，也无需通知债权人
31．当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（D ）。
A．可拒绝赔偿 B．不得提出异议
C．可中止履行义务 D．可要求仲裁机构予以适当减少
32． 按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。
A．办理施工许可证
B．提供施工场地的地下管线资料
C．做好施工现场地下管线的保护工作
D．组织设计交底
33． 某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（ C ）。
A.45万元 B.57万元 C.42万元 D.60万元
34．下列财产中，可作为抵押物进行抵押的是（ A）。
A．抵押人所有的房屋 B．抵押人有权使用的集体土地所有权
C．依法被查封的财产 D．抵押人所有的支票
35．甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( A )。
A．要约 B．承诺 C．要约邀请 D．要约引诱
36．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
37．在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（D ）。
A．撤销合同，无须通知对方B．撤销合同，但应当通知对方
C．解除合同，无须通知对方D．解除合同，但应当通知对方
38．建设工程施工招标确定中标单位的是（ A ）。
A．招标单位
B．监理单位
C．主管单位
D．招标办
39．要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ B ）。
A．工期索赔 B．费用索赔 C．变更索赔D．其他索赔
40．一般认为，投标是一种（ B ）。
A． 履约 B． 要约 C． 要约邀请 D． 竞拍行为
41．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ B）。
A． 建设单位未及时供应施工图纸 B． 施工单位施工机械损坏
C． 业主原因要求暂停全部项目施工D． 因设计变更而导致工程内容增加
42．重要设备材料的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ C ）。
A．3000万元人民币以上
B．1000万元人民币以上
C．100万元人民币以上
D．50万元人民币以上
43．因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B ）。
A．不退定金B．按设计费一半支付 C．按全部设计费支付 D．不支付设计费
44．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。
A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押
44． 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( C ) 。
A．自然终止B．归于无效C．仍然有效 D．可以撤销
45．我国工程项目不允许采取的招标方式是( C )。
A．公开招标B．邀请招标C．议标 D．竞争性招标
46．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。
A．同时履行抗辩权B．异时履行抗辩权C．后履行抗辩权 D．不安抗辩权
47．关于工程量计量，正确的处理方法是( B )。
A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量
B．工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量
C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
D．承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内
48．承担违约责任的条件是采用（ A ）。
A．严格责任原则 B．限制责任原则
C．公平原则D．公正原则
49．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期提货遇价格下降，应( A )。
A．按原价格执行 B．按新价格执行
C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行
50． 《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方( D )。
A．只能适用定金B．可以同时适用违约金或定金
C．只能适用违约金 D．可以选择适用违约金或定金
51．某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方不履行合同，则他应返还给对方的金额为（D ）。
A．1000元 B．2000元
C．3000元 D．4000元
52．保证合同的主体是（B ）。
A．保证人和被保证人B．保证人和债权人
C．保证人和债务人 D．被保证人和债权人
53．下列关于工程招投标的说法，正确的是( B )。
A．在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件