篇一：水电工程施工承包合同正式(完整)
水电暖安装
建设工程施工合同
项目名称：
签定日期： 2012 年 月 日
水电暖安装工程施工合同
甲方（发包方）： 身份证号：
乙方（承包方）： 身份证号：
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：
第一条、工程概况：
1、工程名称：陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划水电安装部分工程。
2、工程地点：陕西省西安市高陵县
第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。
上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、安全帽等）等。
第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。
第四条、承包方式：包工、包料。
第五条、承包合同工期：总日历天数 跟随模板及泥工工期 。
5.1开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。
第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准：按非国标等级标准执行。（PVC管、铜线）
第七条、工程量计算方式及承包价款：
按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写） 元整（元/M2），总面积 M2，合计工程款（大写） （￥ 元）。
第八条、工程付款办法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。
第九条、双方权利和义务：
9.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。
9.2乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程(本文来自：WWW.xiaocaoFanwEn.cOM 小草范文网:水电安装施工合同)顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。
9.3文明施工：乙方必须做好文明施工。
第十条、违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。
第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实
技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。
事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条、其它：本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。
第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。
甲 方：
（盖章）：
201 年月日201
身份证复印件黏贴处
乙 方： （盖章）： 年月 日 身份证复印件黏贴处
篇二：水电安装工程承包合同2
水电安装工程承包合同
发包方：海南中航鑫有限公司 （简称甲方）
承包方： （简称乙方）
经甲乙双方共同协商，甲方将黔西县盛世华庭水电安装工程承包给乙方施工，依据《中国人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则结合本工程的具体情况订立本合同，希望双方共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：盛世华庭
2、工程地点：黔西县公安局斜对面
3、结构类型：框剪
第二条 承包范围和内容：给排水、电气、防雷安装工程
第三条 承包方式：包工包料
1、采用预结算制，按照《贵州省二OO四安装工程预算定额》及贵州省建设厅颁布的有关文件编制结算；
2、乙方按照甲方和建设方签订主合同要求，乙方主材价不下浮，乙方向甲方定额基价下浮13 %（税由乙方负责）作为上交甲方的管理费；
3、本合同签订后，乙方向甲方缴纳的工程履约保证金 ，主体结构封顶退还 全部保证金。
第四条 付款方式，乙方垫资到结构转换层，甲方应按乙方所完成工程量，经双方认可，向乙方拨付80% 的工程进度款 ，以后按月
进度拨付80%的进度款，余下20%待工程完工，经相关部门验收合格，办完结算，扣留2%的工程质量保修金，余款在30天之内付清。保修期为2年，在保修期内有质量问题，甲方通知乙方进行维修，乙方必须在24小时内到现场维修，如乙方不按时到达，甲方有权另外找人维修、款从保修金中扣除，保修期满，甲方在10日内付清乙方余款。
第五条 工程质量：乙方必须按照国家相关施工验收规范施工，工程质量必须达到验收合格。
第六条 施工工期
1、开工时间为 月日，竣工时间为月日或与土建同步。
第七条 双方职责
一、甲方职责
1、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图2套；
2、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；
3、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；
4、在乙方进场前须由甲方完成的手续由甲方办理，或代为办理各种批文，及其它需要批准的事项；
5、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；
6、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等
各项工作；
7、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；
8、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。
9、由于乙方原因造成的工期延误，工期延误一天按每天五百元承担违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失，如甲方原因造成工地停工三天以上，按每人每天50元算给乙方，但因政府造成的原因甲、乙双方共同承担。各自50%经济损失。
10、如甲方拖欠工程进度款或尾款，因此产生的一切损失与后果，均由甲方负责。
二、乙方职责
1、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；
2、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；
3、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；
4、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。
5、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；
6、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳力报酬上访事情的发生；
7、工程施工期间如遇业主或甲方原因停工，甲方必须补偿乙方停工带来的一切经济损失；
8、乙方食宿自理，乙方在施工现场必须一区分离，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；
9、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场清洁文明施工，材料次序堆码）。
第八条 安全
1、乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。施工中发生意外安全事故 伍 万元以上由甲方承担80%，乙方承担20%，伍万元以下均由乙方自行负责。
第九条 违约责任
一、甲方违约责任
1、甲、乙双方任何一方违约，均承担违约责任，并向对方支付工程总价的1%的违约金所有；
2、由于甲方的原因导致乙方不能按时完成工程或造成乙方其他损
失的，甲方应承担违约责任，同时应顺延工期并赔偿乙方全部损失；
3、验收合格后，甲方应在规定的时间内与乙方进行结算，如因甲方原因导致结算未能进行，甲方应从结算日起承担逾期付款违约责任（金额按最终结算金额为准）。
4、双方结算完后，甲方未按规定的时间向乙方支付工程款（含质保金）的，应承担逾期付款违约责任。
二、乙方违约责任
1、由于乙方的原因造成工程不能按时完成，或造成甲方其他损失的，乙方应承担违约责任，违约金不能超过合同总金额的1%；
2、乙方工程出现质量问题，乙方应负责进行返工难修，费用由乙方自行承担，工期不予顺延；
3、乙方必须保证不拖欠民工工资，如有拖欠，甲方有权从乙方进度款或结算款中扣除部分工程款，用于支付民工工资。
第十条 设计变更
1、甲方依法定程序变更原工程施工设计图纸，应在该部份工程施工日前书面通知乙方。短于该时段通知乙方的，返工及其他损失由甲方承担，工期相应予以顺延。
2、乙方在施工中发现设计有明显错误，或存在明显不合理的地方，应以书面形式通告甲方，如甲方不予更改，乙方对该部份工程不承担任何法律责任；如甲方依法程序更改后，由此造成乙方的损失由甲方全部承担，工期顺延。
第十一条 争议处理
篇三：水电安装工程分包合同
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、
遵循平等、自愿、公平和城实信用的原则，经甲乙双方共同协商，签订如下协议：
第一条工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
(三) 工程内容： 水电安装工程
第二条承包范围： 地下室给排水、电气、防雷接地、护线盒配管、装电箱、穿电缆电线、调试及其水电工程所有预埋和安装工程。
第三条合同工期
开工日期： 2012 年 4 月 竣工日期： 2013 年 9月合同工期总日历天数500 天。
第四条质量标准
工程质量标准：市优
第五条 合同价款：
按建筑施工图所示面积元/㎡（包安装加工工具）计算。甲方按建筑施工图所示
的面积与乙方办理结算。（详细计价方式见附件）
注：此价格为结构工程质量为“市优”的价格。综合单价包括以下费用：材料费、人工费、
型机械费、管理费、利润、风险费、不可预见费、医疗工伤保险费和文明施工费用、工伤事故处理费等费用组成。
a、工程款的支付与结算方式：当乙方完成地下室工程量以后，甲方可按实际完成工程量的50%结算进度款，当乙方±0.00以上每完成十层（甲方主合同付款为准）总工程量，甲方可按实际完成工程量的60%结算进度款。
b、工程款的支付与结算方式：甲方及时向乙方下达各单位工程总进度目标或阶段进度目标，并在每月26号向乙方下达次月月度进度计划。乙方按照月度进度计划按期完成施工任务，甲方及时按照乙方实际已完工程量的90%为乙方办理月度进度款结算支付手续；乙方不能按照
月度进度计划完成任务，甲方将按照乙方实际已完工程量的75%为乙方办理月度进度款结算支付手续。余下10%~25%作为工程质量保证金在工程主体结构封顶二个月内无息退还（无质量等其他问题）。（注：在退还质量保证金时必须附“分项工程质量验收表”，否则此款不予退还。）
第六条施工要求
（1）给排水管管道预埋及卫生洁具安装，水泵房管道及设备安装，排水管接至第一检查井。
（2）电气工程的线管预埋，配电箱、桥架、灯具的安装，包括各种开关、插座、母线槽、桥架，电缆及电力施工的变配电房承包范围外的接线，动力接线至配电箱上端（业主方分包除外）。
（3）弱电部分的电话、电视及其它监控线路预埋部分的配管、安装。
（4）消防安装工程：消防施工图纸中的消防管道预埋、安装。
（5）人防套管及防爆地漏的预埋，防排烟系统安装。
（6）水电及消防预埋洞、补洞吊板洞、水电线槽、线盒的堵塞及修补。
（7）基础防雷及屋面避雷带均压环等。
（8）甲方提供的施工图纸中所有的安装工作内容及定额所包含的工作内容。
（9）配合组织验收整理、收集完善施工资料办理水电竣工资料。
第七条承包方式：
（1）采用包工包料的方式，包材料、包人工、包质量、包工期、包安全、包现场文明施工、包验收、包成品保护、包小型工具、包定额损耗等全部费用。
第八条履约保证金的支付
1、在合同签订时乙方向甲方支付履约保证金 ￥300000.00 元（现金）。
2、履约保证金是乙方保证在完成本工程承包义务过程中按约实现本合同质量要求、进度要求的经济担保。
3、如乙方未按质量、进度等要求履约义务、或乙方中途无故退场，则乙方同意甲方可全额没收乙方的履约保证金及已完成的在建工程量不予结算，乙方人员无条件全部清场并不得损毁已建工程。
4、在工程完工经甲方验收达到质量要求后，甲方于七天内无息退还乙方履约保证金。
第九条工程承包单价及结算方式：
A、计价方式：综合单价由人工费、小型机械费、管理费、利润、医疗工伤保险费和文明施工费用、工伤事故处理费等费用组成。
以上综合单价包括承包范围中所有的工作内容，乙方按甲方要求完成相应的工作内容，才能按规定单价办理预结算。
B、原则上不发生计时工，如确有发生，须有项目经理同意方可结算。
C、乙方已了解认同现场施工环境条及熟悉施工图纸，并已在报价中综合考虑了施工难度，在施工过程中不得以任何因素理由降低施工质量、延误工期和调高单价。
D、工程款的支付与结算方式：乙方每月月末向甲方申请工程进度款，按甲方确认的形象进度先结80%进度款，余下20%质量保证金在工程完工后20天起退还15%，5%待工程竣工验收后退还（无质量等其他问题）。
E、结算步骤：项目工长开出乙方本月已完工程任务单，经项目质安员、材料员验收签字后交到项目预算员审核，项目经理审批，公司合同核算部结算、复核，主管领导签字后，由公司财务按合同支付工程款。
F、甲方根据“江西省2001年工程预算定额建筑面积计算规则”计算建筑面积，与乙方办理结算。
第十条 工期要求
1、乙方必须满足甲方的工期要求，在规定的时间内完成全部的承包范围工作，若因乙方组织等原因拖延工期或无故停工，每天处以罚款人民币1000元，乙方不得有异议。
2、按甲方要求的进度计划进行施工，工期紧依甲方与建设单位签订合同条例、及建设单位要求进行，除春节（正月初八日上班），端午节、中秋节为三天外，其它如：双抡、秋收、春耕等不得放假停工。如需补贴，由乙方承担。
第十一条 工程质量标准
1、质量等级：优良
2、工程质量标准按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。并按照国家现行验收规定《GB50204-2002》中有关规定执行。
3、乙方承包的工程质量必须符合技术交底单所规定的质量标准。
4、乙方施工质量不符合设计要求，质量不合格者，返工费用及对甲方引致的一切经济损失均由乙方承担，并其返工所拖延的工期也不予顺延。
第十二条 双方责任
（一）甲方责任：
1、甲方负责向乙方提供施工图纸、变更通知等相关技术资料，进行技术交底，并根据现
行国家规范和公司企业技术标准要求进行质量检查验收。
2、甲方负责为乙方提供生产和生活用临时设施，以及用膳条件，其费用自理。
3、甲方负责乙方人员进场开工30天后支付生活费（按400元人/月支付），如7天内的施
工质量、文明施工达不到甲方要求，甲方有权终止合同，所做工程量不予结算。
4、向乙方下达工程施工进度计划任务，并督促乙方按时、保质、保量完成。
5、按进度计划约定的时间，组织有关部门对乙方已完成的分项工程检验进行验收。
6、对违反现场管理制度，扰乱现场秩序，经教育不改者，甲方有权勒令乙方退场。
7、协助乙方办理劳务合同，并按照公司和项目部制订的相关制度对乙方进行管理。
8、组织工程竣工验收，办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1、乙方人员进场五天之内应将人员花名册及身份证复印件交项目部，对未及时上报花名册的乙方职工，若出现纠纷及工伤事故，一切后果均由乙方自负。
2、乙方进场后，负责人必须常驻现场，并配足施工人员，不得无故中途退场或私自调换人员，保持队伍的基本稳定，否则，由乙方承担所造成的全部经济损失；未经甲方同意私自调换人员，经批评教育仍屡教不改，给予罚款处理。
3、遵守工地各项规章制度，服从现场管理人员的指挥，根据实际施工需要进行加班作业。
4、甲方提供给乙方使用的机械设备，乙方应办理领用手续，有义务进行保养和维护，
如使用时，保管不当造成机械设备损坏或丢失，由乙方负责按原价赔偿。
5、乙方必须按设计要求、变更通知单、图纸会审记要等相关技术资料要求进行施工，
以现行国家规范和公司企业技术标准要求进行验收，做好班组内质量、安全技术交底及管理工作，按时、保质、保量完成甲方下达的工程施工任务。
6、乙方必须配备足够的劳动力、管理人员、小型工具，以满足工程进度施工需要，由
施工质量原因造成的返工等工作损失由乙方自行负责，并工期不予顺延。
7、负责在施工过程中及每道工序后应做到工完场清。
8、执行甲方制订的质量、安全、工期、文明标准施工规定，做好乙方班组人员的管理
工作，严把质量关、安全关，严格按现行安全操作规程、规范执行。有权拒绝违章指挥，发现违章指挥要及时汇报甲方现场施工负责人。
9、乙方应确保施工安全和第三者安全，若因乙方施工不当，违反操作规程，造成施工
伤亡事故，乙方必须负全责并承担因此所造成的一切费用。
10、施工中因乙方原因造成的停工、返工、成品的破坏以及由于施工质量原因造成的一
切经济损失和法律责任等均由乙方承担。
11、 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面形式通知甲方。
12、积极配合甲方施工员及材料员对每一批次进场材料的质量和数量进行验收。
13、乙方不得将承包内容转包给第三方施工，一经发现甲方有权收回分包给其它队伍。
14、乙方必须遵守国家法律、法令及甲方有关规定，提倡协作精神，不允许打架斗殴、
吸毒、赌博、嫖娼，如有发生视情节轻重，给予罚款处理；对情节极其严重，送交公安部门处理。
第十三条材料、设备的管理规定
1、乙方在施工过程中应合理使用材料及配件，工程耗材及配件按甲方规定的标准作为限
额，浪费材料和随意割锯材料，每发现一次罚款500元。
2、乙方施工过程中必须节约用料，必须做到工完料尽场地清。
3、现场材料一定要分类堆放整齐，以保持施工现场整洁文明、道路畅通。
4、乙方在施工过程中按照甲方预算材料消耗量作为材料限额标准，若乙方实际使用超过此预算控制总量，则乙方承担超量部分的采购成本及超量部分材料款的30%的罚款；若有节余，则甲方按定额预算单价计取节余部分的材料费用与乙方五五分成。
第十四条 安全与文明施工管理：
1、 根据本项目经理部文明施工规划，对安全帽和胸卡有严格的要求：项目主要管理人
员配戴红色安全帽；项目一般管理人员配戴白色安全帽；工人配戴黄色安全帽。
2、 班组进场时，每个成员必须在安全部门进行三级安全教育，履行签字手续，对遵
章守纪承担义务。
3、 乙方进场后，订立安全生产责任书，班组内部应做到天天班前安全交底，周周安
全总结，因违章作业发生伤亡事故，费用均由乙方负责。必须按规章制度搞好文
明施工，每个作业点每天应保持整洁，天天搞好落手清。
4、 乙方必须严格按照安全操作规程进行施工，否则由此造成的后果将由乙方自己承
担，乙方必须遵守甲方制定的安全生产规章和奖罚制度。
5、 对违章出现工伤事故，甲方只承担协助调查，分清责任的义务，不承担任何责任及
经济损失。对非工伤事故，由乙方全权负责，并承担经济损失。若乙方未经甲方同
意，乙方私自增减人员，不论是否发生工伤和非工伤事故均由乙方负责。
6、 教育工人遵守法纪和相应的企业规定，严禁家属、小孩进入施工现场，否则，每
人罚款100元后，清除出场。