篇一:民用建筑施工合同书
民用建筑施工合同书
发包人:(以下简称甲方)身份证号码:
承包人:(以下简称乙方)陈学文,身份证号码:522426198609144035 甲乙双方根据现行《建筑法》、《劳动法》规定,经过双方协商,本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则。双方就本着建筑工程施工事宜达成共同遵守的条款如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:凡图纸以内的工程,乙方负责作完,凡图纸以外的工程,甲方再加工时费。
4、本工程为框架结构(毛地,没有瓦帽,屋顶无造型。)
5、承包形式:包工不包料。只包土建和内墙打一道糙泥找平,其余不包。
6、图纸编号:
二、承包价格:(251.00)元/m2。
三、施工要求:乙方施工必须按照图纸设计及施工规范要求进行,凡检查不符合要求的部分应立即返工。
四、材料供应(甲方)
五、工期:130天。
六、付款方式:基础做到±0.000,甲方付给乙方一万元,一层现浇顶打完付所完成工程量的90%,二层浇顶打完付所完成工程量的
90%,内粉完付整个工程款的95%,内粉完工20个自然日之内一次性付清所有余款。
七、安全事故由甲乙双方共同负责。
八、施工期间铁钉、铁丝、扎丝、焊药、焊条、墨、工程线、水费、电费由方负责,甲方负责基础回填,保证不影响施工。
九、乙方不负责工程的水、暖、电安装工程及门窗、栏杆等安装和上下水地沟的挖土和填实。
十、甲方负责三通一平,施工所需材料运输到施工现场。
十一、因天雨、停水、停电、自然灾害所误工期相应顺延。甲方责任:因材料供应不足,影响正常施工,工程款不按时到位,造成停工责任由甲方负责。乙方责任:施工过程中,如甲方验收时,有不合格或不按规范施工的,乙方组织人员整改,验收合格,进行下道工序施工。
十二、甲方负责安排乙方的住宿,生活用水、用电费由甲方负责。 十三、建筑面积:以所完成的工程量计算建筑面积,楼梯面积:按其水平投影面积计算建筑面积×2倍计算。
十四、其它:如果甲方没有办理手续,或邻家没有协商造成停工,由甲方负责误工费,每人200元/天。甲方负责浇砖、砼养护、看场、看设备。以上协议双方各自遵守,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,本合同工程全款付完自行作废。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日年 月 日
篇二:私人房屋建筑施工合同
私人房屋建筑施工承包合同
甲方:
乙方:
甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:
一、建设范围
除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板,。
二、建设方式
包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价
按照房屋建筑面积 元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式
采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务
(一)义务
1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;
3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。
(二)权利
1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定
合同约定单价已包含安全施工费,乙方必须做好施工现场安全措施(原文来自:wWw.xiaOcAofANweN.coM 小 草 范 文 网:民用建筑施工合同范本),对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任
甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。
十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方: 二〇〇九年月 日
篇三:民用建筑工程设计合同(范本)
GF-2000-0209
建设工程设计合同㈠
(民用建设工程设计合同)
工 程 名 称:
工 程 地 点: 合 同 编 号: (由设计人编填)
设计证书等级: 甲级 发包人: 设计人: 签 订 日 期:
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
发包人:
设计人:
发包人委托设计人承担
工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
第四条 设计人应向发包人提交的设计资料及文件: