篇一：工程木工施工合同书
木工施工合同书
甲方：
乙方：
根据施工需要，甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：叶县恒基国际1#楼住宅小区
二、工程地点：叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内
三、承包范围：
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。
四、工程内容：
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式：
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。
2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求：
严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。
七、施工工期：
乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式：
九、工程管理双方责任：
、 甲方责任
、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；
2、提供外脚手架及安全防护网；
3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；
4、及时将支模用的材料供应至现场；
5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；
6、 根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；
7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；
8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；
9、按合同约定进度支付工程款。
B、乙方责任
1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；
2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；
3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；
4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；
5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；
6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担；
6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净；
7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固；
8、 因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。
9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；
10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处
100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。
11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上。
12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。
13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部责任。
14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。
15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。
16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。
17、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。
十、工程变更：
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。
十一、保修责任：
保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。
本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。
甲 方： 乙 方（施工责任方）：
签约地点：
签约日期： 年 月
日
篇二：木工承包施工合同样本
木 工 承 包 合 同
甲方：
乙方： 身份证号:
甲方在公司内部对 工程木作项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。
1 乙方按照业主签字，盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行
业现行的标准及规范，负责 的施工。
1.1
1.2 清单项目内容详见清单附件二。 包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成图纸规定的基层工程内容所需的
所有费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程。
2
3 工程地点： 工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、
项目部要求执行。
3.1 乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，
不得以任何理由和借口拖延交付。签证变更资料必须经项目经理、造价工程师
及相关人员签认，由于设计变更而引发的增减工程量，只能作为办理设计变更
调整工程结算的依据，乙方不能因一般设计变更而要求甲方延长工程合同工期。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理
工程价款的结算。
4
4.1 合同价款 本合同对施工图纸范围内的全部木作工程内容实行单价包干（包干价清单见附
件二），该包干单价包括但不限于人工费、机械费、安装费、辅料费、安全防护
费、成品及半成品保护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责
任。结算时综合包干价不作任何调整。
4.2 在工程实施过程中，本合同的综合包干价不因市场价格（含设备及人工）的变
化及工程量的增减而调整。
5
5.1 工程变更 乙方不得拒绝甲方提出的任何工程变更，否则甲方有权委托第三方完成该项工
程变更，且甲方按照实际发生费用的2倍从乙方的工程款中扣除作为违约金，
不足部分由乙方补足，乙方不得持有异议。
6
6.1
7
7.1 工程变更的办理 施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。 付款方式 工程进度款按月支付。经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是
否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报。
7.2 乙方每月25日申报形象进度情况，甲方下月10日前按上月完成产值的80%向
乙方支付上月工程进度款。
7.3 工程竣工经甲方及业主单位验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程
结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%。
7.4
8
8.1 余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。 安全文明施工 本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施
工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明
施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事
故，由乙方承担经济和法律责任。
8.2 乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地
标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。
8.3 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工
作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场
之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
8.4 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。
如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等
额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再
按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
8.5 乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有
垃圾堆放至甲方每层指定地点，甲方统一清理。
8.6 乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。乙方现场人员必须提供购买的人身意外综合保险，复印件
交于甲方。
9
10
10.1 工程质量保修：按照附件一中的约定执行。 违约责任 因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款，每延迟一天，甲方向乙方支付
本次应付合同款2‰的违约金。
10.2 因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的
违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再
予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此
给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
10.3 乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发
现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承
担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三
方产生的责任。
10.4 乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任
何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方
有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移
交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3％违约金外，同时乙方还须承担甲
方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
10.5 乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未
能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的
工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字
认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
10.6 乙方不履行本合同约定的应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现
一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元。
10.7 凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中
（包括履约保证金或其他任何款项）扣除（甲方可选择扣除时间、扣除方式），且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
11
11.1 甲乙双方约定： 公司仅提供二级到三级配电箱的临时箱及电缆，三级箱以后的插线板，电缆线
等临时设施由各个班组自行配备，且符合安全要求。
11.2 所有材料的质量、数量应与库管员当面清点，检查并签字确认。出库后发生的
材料数量不对，材料的损坏由班组自行负责，照价赔偿。
11.3 材料的损耗按照四川定额损耗执行，特殊部分损耗超出定额损耗的需有充足的
理由说明；否则超出定额部分损耗的材料经双方确认后，对乙方处以材料金额
的1.5倍罚款。
11.4 班组的人员数量安排必须满足项目部及业主单位的安排。若业主单位处罚甲方，
甲方乙1.5倍的罚款对乙方进行处罚。
11.5 所有材料的搬运上楼由乙方负责，（甲方仅负责大宗材料的大批量运送，如木条、
木工板、石膏板、面板运到指定楼层）；
11.6 乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，对于前2次未
按规定的节点时间完成相应的工作的由甲方给予乙方经济的处罚，如乙方2次
以上未按照在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令
退场，费用按完工的60%结算。
11.7 所有班组施工人员必须到项目部登记备案作为工资发放依据，承包人每月必须
提供一份工资发放表给项目经理签字，并报公司备案。
11.8 班组承包人及所属班组人应对本工程合同及本工程的甲方相关情况保密，发现
一次处于2000元/次的罚款；
12 本合同双方签章后生效。本合同一式贰份，两份合同及其附件具有同等法律效
力。
13 本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部
分，均具法律效力。
14
致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方 代 表：乙 方（手印）：
身份复印件：
电 话：
日 期：
日 期：
篇三：建筑工程木工包工合同
建筑工程木工包工合同
工程名称：才子名车汇
签订日期：月合同编号： 001
建筑工程木工包工合同
发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件下，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称： 才子名汇
2、工程地点： 湖南省长沙市芙蓉南路旁
3、工程结构： 框架结构
4、建筑面积： 4601.92m，图纸设计和变更为依据。 2
二、承包方式与范围
包木工、包模板的制作、安装、拆除、顶留预埋、蝴蝶扣、穿墙螺杆螺帽、模板清渣、刷脱模剂、成堆、搭拆支模架、扣件架管、模板的出场装车、电动工具：电钻、电刨、电剧等。锤凿跑模清理砼渣（如图纸变更所造成的锤凿，由甲方负责费用）、卫生清扫、木模木方制作等工作。甲方每层提供总电源。临时搭接电源线由木工组自理。
三、工期：
按建设方、监理方开工进场。进场日期 年 月 日。
1、按设计图纸，技术交底，设计变更，规范规程要求施工，达到验收合格标准。
2、乙方完成的工程必须严格按照建筑工程质量检验评定标准进行检查，均要达到合格。承担甲方与发包方签定质量约定的所有条款。
3、乙方在施工操作中，必须服从甲方现场施工员和管理人员的指挥，服从建设单位、监理单位的指导、检查、监督和意见，维护甲方声誉。
4、在施工中，必须保护好工程的其他分项已完成的成品和半成品。
5、如按预计工期完成奖励 1-2 万，未完成按合同工期完工处罚1-2万，在未付工程款中扣除，并提供57天有效完工的组织设计方案，工期为57天。
四、承包价格：
本工程承包单价均按实际建筑面积 76元/m计算面积大包干。甲方不另签证计时工。 2
五、安全和责任
1、乙方在施工过程中必须遵守安全操作规程，加强安全生产管理职工安全教育。并对所承包的施工区域、施工地须的所属相关配套组完成的每道工序进行监督和检查验收，确保安全合格和无施工隐患后，方能进入本项工程的施工。如达不到施工安全要求，责令所属班组进行整改。直至整改合格，方能作业。
2、工地禁用55岁以上及18岁以下民工，严禁有臆病、心脏病、高血压、病病等进入工地施工，每个工作人员必须有自我安全保护能力的安全意识。如发生安全事故，由乙方按国家有关规定处理。
3、乙方必须做到在施工操作前，坚持每天先交底，检查并确保无安全隐患，操作过程中确保安全生产。
4、本项目的建筑安全责任赔偿划分，小型事故50000元内由乙方负责，超过50000元以上的部分由甲乙双方各付50%。
5、乙方施工人员如果在工地上打架斗殴，所发生的一切经济费用归乙方承担，并每发生一次罚款5000元，由乙方承担，在工程款内扣除。
六、乙方职责：
1、乙方必须严格设计图纸的技术交底以及甲方编制的施工组织设计及施工规范进行施工，确保工程质量。
2、乙方应履行节约，合理使用材料，爱护工地设施，不得随意浪费各种材料，不得浪费水源和电源，材料浪费按双倍材料介罚款，罚款单交财务在支付分段工程进度款中扣除。
3、乙方严格遵守甲方制定的各项规章制度若有违反将承担相应处罚。
4、乙方应对从业人员严格审查，必须杜绝有犯罪行为的人员进入工地，以确保项目正常施工，对乙方从业人员偷窃，甲方一经发现，乙方则承担盗窃的罚款，另交公安机关处理。
5、乙方在施工过程中所有的劳保用品及费用自理，乙方进场人员必须带好身份证，计划生育证，特种行业工作人员证，持证上岗作业。
6、如未按甲方指示擅自违章施工，多次交涉后未果，并强行施工，甲方有权要求乙方退场按完成工程量款的50%结算。
七、保质金的交纳和退还方式：
签订合同时，乙方向甲方交纳保证金 1 万元，此保证金乙方完成第一项工程正负零验收合格退50%，其余保证金封顶退还。
八、付款方式：
从乙方施工人员进场之日生活费由乙方垫资，木工工程从基础到±0完工验收合格支付2万。到完一层的楼面浇灌砼验收后支付工程款8万，封顶支付工程款10万，拆除内支模架和屋顶炮楼封顶完工付木工总工程款 85% ，余款过年前结算付清。
九、其它
未尽事宜双方协商解决，本合同一式贰份，双方各执壹份，双方签字后生效，具备同等法律效力，劳务承包款付清后劳务合同自动终止。
甲 方： 乙 方：
委托代理人：委托代理人：
电 话： 电 话：
身份证号码：身份证号码：
年 月 日 年 月 日