篇一：电缆铺设工程施工合同
防护栏杆工程施工合同
甲方：宁夏巨峰房地产开发有限公司乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就友爱安置区一期单体楼号防护栏杆施工事项达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：兴庆区康居友爱安置区一期17#、18#、19#、20#、21#、
2、工程内容：阳台、空调板防护栏杆及一层窗防盗栏工程（主要包括：下料、焊接、焊缝打磨、油漆、安装等）。
二、工程价款
1、单价：阳台防护栏杆 60 元/个；空调板栏杆 25 元/个；窗防盗栏 元/个。
2、合同总价:结算时以实际施工具体楼号的实际数量据实结算。
三、工期：2009年 5月 8日— 2009年 6月30日。
四、承包方式：包工不包料（甲方只提供方管，辅材全部由乙方自理）。
五、付款方式
1、工程款以进度款的形式支付，乙方完成所有工程量的50%后甲方支付实际完成工程总价款的25%；完成所有工程量经验收合格，资料齐全后一月内，甲方支付到工程总价款的90%，其余10%的工程款在小区整体工程交工后半年内付清。
2、甲方付款时，乙方不出具由工程所在地税务部门开具的全额工程发票，甲方不扣税金。
六、甲乙双方责任
（一）甲方责任
1、对工程质量、进度、安全进行监督，协调施工现场各方关系。
2、负责提供施工用电电源。
3、组织竣工验收并办理各项工程验收接收手续。
（二）乙方责任
1、提供详细的施工方案一式三份，报甲方审核，经审核合格后交乙方严格按施工方案及图纸施工。乙方开工前，提交开工报告，由甲方工程负责人签证后开工。
2、严格按照图纸和国家及地方的各项技术要求、规范、规定进行工程施工，确保工程质量合格。
3、自行从总电源接通施工用电，并承担接通费用和用电电费。
4、严格按协议工期安排进度，保证工程按期完工。
5、在施工过程中，每道工序完工后首先进行自检，自检合格后通知甲方验收，并提供完整报验资料及验收报告，甲方技术人员依据国家有关验收规范进行验收。验收合格，甲方技术人员在验收记录上签字或盖章，乙方继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的期限内返工后重新验收。
6、乙方编制工程质量控制资料、安全资料和功能检验资料等所有工程技术资料。
7、乙方负责保护已完工成品，如有损坏，由乙方负责修复。
8、乙方负责因施工造成的返工或维修。
9、乙方必须积极配合土建施工，接受甲方和土建施工单位的统一管理。乙方如不服从甲方或土建施工单位的统一管理，甲方有权单方解除协议。
七、违约
1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者，甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担协议总价5‰的违约金，乙方连续延误三天工期，甲方有权单方解除协议。因甲方原因影响工期，开工、完工工期顺延。
2、乙方安装施工工程质量达不到合格标准，甲方有权单方解除协议，并由乙方承担协议总价20%的赔偿金。
3、乙方施工时，每道工序必须按规范要求进行报验，并提供完整的施工技术资料一式四份，不报验或资料不全，乙方自动放弃工程款结算权利。
4、在工程施工过程中，因乙方人员、设备缺乏、技术力量薄弱造成工程进度缓慢，明显在协议工期内无法完成承包工程建设任务或工程质量缺陷较多的，甲方有权单方解除协议，另行安排施工单位施工，并要求乙方赔偿由其造成的损失，已完工分项工程款不予结算。
八、安全及文明施工
1、乙方组织好安全施工，对施工过程中造成的一切安全事故均由乙方承担全部责任及费用，甲方不承担任何责任及费用。
2、乙方随时负责清（整）理现场材料，保持物料码放整齐，现场整洁。
3、每检查出一次乙方安全文明施工不符合规范要求，每次扣减工程款500元。
九、其他
1、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本协议未尽事宜双方协商解决，可另行达成协议。
3、发生争议，双方友好协商解决，协商不成，可到工程所在地法院提起诉讼。
4、本协议一式2份，甲乙双方各持1份。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
篇二：电缆敷设施工合同01
电缆敷设施工合同
甲方： 乙方： 依部颁双方达成
据发的以《的权下中《利协
华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局建设建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，议，已兹共同遵守。
一、项目概况：
1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设 2、项目内容及施工范围：
本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房
2
大约3180米左右的3*185+1*95mm电缆设备。施缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路熔接，调试，竣工资料提交等。
电房到工面缆，食内恢设以堂容复备加操涉，拆大作及电
除电间电缆
3、合同总造价：
本项目总造价为 元（大写： ） 二、承建方式：
1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总造价不发生任何变化。
2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。 三、施工工期：
本项目工期为日历天数15天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。
四、工程款支付：
合合方同方同同提总有签总供价权字价国款签生款家的字
效后，设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方的40%（ 元）；工程竣工经甲方验收合格、税务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙55%，余下的5%作为保证金，一年后质保合格，人签字确认后，一周内付清。
支在方经付乙合甲
五、质量要求及验收：
1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要(转载自：www.xiaocaOfaNWen.com 小草 范 文 网:电缆铺设施工合同)求进行施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。
2、项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品.
3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。
六、质保期：
该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。 七、经济责任
1．乙方进场前，甲方提供现场施工条件，配合乙方施工并协调好现场各方关系。
2．自施工开始后，乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。
3．如发生变更，乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见，与甲方代表进行协商，甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复，不得进行更改。因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。
4．在施工期内，如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。
5．乙方应文明施工、安全生产，服从甲方现场指因乙方原因造成的工伤等事故或者财产损失。应承担发生的一切费用及法律责任。甲方不负责任责任。在施工中如果乙方对甲方原有设施设备造应照价赔偿或自行负责恢复原状。
挥由何成，事费损在故用害施责及，工任法乙中方律方
6．本工程质量保修期为一年，系统调试开通后如出现故障，乙方应在最快时间内（不超过2小时）响应及时解决故障,保修期内因甲方原因造成机器设备损失由甲方负责。
7．由于乙方原因造成工程延期，每延迟一日，乙方应向甲方支付违约金500元。其支付不解除乙方的施工责任，且合同施工工期保持不变，如为甲方原因，则工期顺延；如甲方未能按合同约定支付工程款，按以上同样金额向乙方支付违约金 八、合同争议的解决办法：
本合同履行过程中，如果产生纠纷，双方协商解决，协商不成由当地具有权威的仲裁委员会裁决。裁决不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式四份，双方各持二份，经双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方： 河南省分行 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 合同签字日期：
篇三：电缆敷设施工合同
电缆敷设施工合同
甲方：交通银行股份有限公司河南省分行
乙方：郑州联发建筑工程有限公司
依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局建设部颁发的《建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成以下协议，已兹共同遵守。
一、项目概况：
1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设
2、项目内容及施工范围：本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240电缆设备拆除后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电房，以加大电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房到食堂操作间大约250米左右的150电缆设备。施工内容涉及电缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路面恢复，电缆熔接，调试，竣工资料提交等。
3、 合同总造价：本项目总造价为215000元（大写：贰拾壹万五千元整）
二、承建方式：
1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总造价不发生任何变化。
2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。
三、 施工工期：
本项目工期为日历天数15 天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。
四、 工程款支付：
合同签字生效后，设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方支付合同总价款的40%（86000元）；工程竣工经甲方验收合格、在乙方提供国家税
务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙方合同总价款的55%，余下的5%作为保证金，一年后质保合格，经甲方有权签字人签字确认后，一周内付清。
五、质量要求及验收：
1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。
2、 项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品，
3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。
六、 质保期：
该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。
七、 经济责任
1．乙方进场前，甲方提供现场施工条件，配合乙方施工并协调好现场各方关系。
2．自施工开始后，乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。
3．如发生变更，乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见，与甲方代表进行协商，甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复，不得进行更改。因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。
4．在施工期内，如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。
5．乙方应文明施工、安全生产，服从甲方现场指挥，在施工中因乙方原
因造成的工伤等事故或者财产损失。应由事故责任方承担发生的一切费用及法律责任。甲方不负责任何费用及法律责任。在施工中如果乙方对甲方原有设施设备造成损害，乙方应照价赔偿或自行负责恢复原状。
6．本工程质量保修期为一年，系统调试开通后如出现故障，乙方应在最快时间内（不超过2小时）响应及时解决故障，保修期内因甲方原因造成机器设备损失由甲方负责。
7．由于乙方原因造成工程延期，每延迟一日，乙方应向甲方支付违约金500元。其支付不解除乙方的施工责任，且合同施工工期保持不变，如为甲方原因，则工期顺延；如甲方未能按合同约定支付工程款，按以上同样金额向乙方支付违约金
八、 合同争议的解决办法：
本合同履行过程中，如果产生纠纷，双方协商解决，协商不成由当地具有权威的仲裁委员会裁决。裁决不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、 本合同一式四份，双方各持二份，经双方签字盖章后生效。
甲方：交通银行股份有限公司乙方：郑州联发建筑工程有限公司
河南省分行
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签字日期：