篇一:厂区建设施工合同
篇一:厂区工程合同
建设工程施工合同
合同编号: jxm tj0912—04 公司
签订时间:2009年12月 25日
签订地点: 霄云煤矿筹建处会议室
一、 组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.本合同专用条款
3.本合同通用条款
4.招投标文件及答疑
5.标准、规范及有关技术文件
照合同约定的期限和
方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效
合同订立时间:2009 年 12 月 25 日
合同订立地点: 霄云煤矿筹建处会议室
本合同双方约定 双方签字盖章后生效。
第二部分 通 用 条 款(省略)
通用条款同(第08号)建设工程施工合同
第三部分 专用条款
一、 语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:执行通用条款第二条。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外,还使用 无 语言文字。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国建筑法》《中华人民共招投标法》《中华人民
共和国仲裁法》《建筑工程管理条例》等。
3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:现行建筑工程施工及验收有关
规程规范等。
发包人提供标准、规范的时间: 无
国内没有相应标准、规范时的约定:无
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订3
日内提供施工图贰套 。
4.2发包人对图纸的保密要求: 保密
使用国外图纸的要求及费用承担: 无
二、 双方一般权利和义务
5、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名: 李卫国 职务:工程师 发包人委托的职权:审核预结算、施工组织设计、设计变更、审查确认施工单位、签证工程预付款申请、配合甲方
签订工程施工合同,进行隐蔽工程验收并有权处罚,甲方授
权的其它权利和责任。
需要取得发包人批准才能行使的职权:无
5.3 发包人派驻的工程师
姓名: 陈哲 邱大琰职务: 工程师
职权: 工程变更签证、各分部分项的验收签证、隐蔽
工程验收等工程监理应该具备的一切权利和责任。
5.4 不实行监理的,工程师的职权: 无
7、项目经理
姓名: 张平 职务:项目经理
8、发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 2009
年 12月25日
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、
地点和供应要求: 2009年 12月25 日(3)场地与公共道路的通道开通时间和要求: 无
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:2009年12 月 25日
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 无
(6)水准点与座标控制点交验要求: 开工前由甲乙双方共
同现场交验 。
(7)图纸会审和设计交底时间:2009年12 月16日
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物
(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 若有,由甲乙
双方及时协调解决,并报上级有关部门。
(9)双方约定发包人应做的其他工作: 无
8.2发包人委托承包人办理的工作:无
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计
文件提交时间:无
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间: 严格按甲方
要求提供计划报表。
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:乙方确保施工、用电安全、出现任何事故由乙方负
责 。
(4) 发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 无
(5) 承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理
等手续: 无
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程竣工验收合格后、在移交发包人前承包人负全部责任,费用由承包人承担。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物
保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:因承包人原因
造成损坏,由承包人承担全部责任。(8)施工场地清洁卫生的要求:按国家行业标准规定,由
承包人承担 。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:无
施工组织设计和工期:
10、进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的
时间: 合同签订3日内提交甲方。
工程师确认的时间: 2009年12月25日
10.2 群体工程中有关进度计划的要求: 无
13、工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况: 甲方造成的顺延,乙方造成的自负。
三、 质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位: 各分部分项工程、
各工序隐蔽前必须由甲方、监理方共同验收签证。
19 工程试车
19.5 试车费用的承担:无
一、 安全、文明施工 乙方安全施工、文明施工,安全文明施工方案必须报监
理方甲方批准。发生任何安全事故责任由乙方自负。
二、 合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2 本合同价款采用 (2) 方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围: 无 风险费用的计算方法: 无 风险范围以外合同价款调整方法:无
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:详见补充条
款
(3) 本加酬金合同价款,有关成本加酬金的约定: 无 23.3 双方约定合同价款的其他调整因素: 由设计变更篇二:厂区道路施工合同
厂区道路施工合同
甲方:*******有限公司
乙方:*********建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,双方本着友好合作、平等互利的原则,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任经双方协商同意达成以下条款:
第一条:工程项目:
1.1工程名称:************厂区道路工程。
1.2工程地点:************开发区。
1.3承包范围:路基开槽、软基处理、30cm12%石灰土、c25混凝土20cm、回填碾压。包工、包料、包机械。
1.4合同价款:合同单价********元/㎡,人民币大写(**********元,按实际完成工程量计算)
第二条甲方责任:
2.1甲方负责将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方,并于现场交验。
2.2甲方负责组织乙方、设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底,做好会审、交底纪要,与施工图纸一并交给乙方。
第三条乙方责任:
3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照施工图纸
进行施工。
3.2做好施工组织管理,维持现场整治,做到“工完场清,道路畅通”。
3.3工程竣工未移交给甲方之前,乙方负责保护,乙方保护期间发生损坏,乙方出资修复。
3.4在竣工后规定的保修期内,出于施工原因造成的质量问题,乙方应于接到甲方通知的第三天内无条件进行修复,属设计或甲方使用及其他原因造成工程质量问题,乙方可给予返修,但返修费用由甲方承担。
3.5施工中发生的一切安全事故,除甲方人员自身责任外,均由乙方承担,并立即报告甲方。
第四条合同价款调整:4.1甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证,工程量的增减等,合同价款可作调整。
第五条工程预付款、进度款及竣工结算:
5.1合同生效后五日内,甲方付给乙方合同总价的20%为工程预付款,30㎝12%石灰土完成,甲方付给乙方工程进度款合同总价的30%,整体工程竣工验收合格结算后,甲方付给乙方至合同总价的95%工程款。质量保证金为结算总款的5%。2011年底前全部结清。
第六条竣工验收:
6.1乙方认为工程具备竣工验收条件后,向甲方提出竣工验收申请。
6.2甲方接到乙方竣工验收申请3日内,甲方组织相关部门进行工程验收。
第七条保修:
7.1保修期限:道路按合同要求竣工验收合格起满壹年。
7.2保修内容:合同所包含的工程项目、设计变更、现场签证的全部内容。但必须是施工原因造成的质量问题。其他原因造成的损坏,不在保修范围。
7.3保修期满后十天内,甲方将质量保证金一次性支付给乙方。
第八条:未尽事宜,甲乙双方本着实事求是的原则,友好协商解决。
第九条:本合同经甲乙双方签字盖章后生效,工程完工,工程款全部结清后合同失效。 甲方:(盖章)**************
负责人(签字)
乙方:(盖章)*****************
负责人(签字)
2011年 月 日
厂区道路施工协议
协议双方:*************公司 (以下简称甲方) ****************限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,双方本着友好合作、平等互利的原则,经协商一致,签订本协议,并共同遵守。
第一条:甲方将位于**********开发区的临时道路工程委托给乙方施工。
第二条:工程地点:************开发区********路南侧。
第三条:工程内容:*****路南侧路边石拆除12米,*****路南侧於区开挖、降水、软基处理、回填、碾压。
第四条:工程量:********路南侧路边至*********厂区南北长45米,东西宽10米。
第五条:工程质量要求:满足厂区建设车辆畅通。
第六条:承接方式:包工、包料、包机械。
第七条:工程价款及支付方式:
7.1工程价款:24428.57元。人民币大写(贰万肆仟肆佰贰拾捌元伍角柒分)
7.2支付方式:一次性付清。
第八条:双方责任和义务:
8.1甲方负责临时道路施工放线。
8.2乙方保质保量完成。
第九条:未尽事宜,甲乙双方协商解决。
第十条:本协议经甲乙双方签字盖章后生效,工程完工,工程款全部结清后协议失效。本协议一式两份,(转载自:www.xiaocaOfaNWen.com 小草 范 文 网:厂区建设工程施工合同)甲乙各持一份。
甲方:***********有限公司乙方:***************有限公司
负责人:(签字) 负责人(签字)
2011年月日篇三:厂区道路及排水工程施工协议书
厂区道路及排水工程施工协议书
甲方:合肥健龙保健科技开发有限公司(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的要求,为确保工程质
量,甲方结合本工程的具体情况,采取包工包料、保工期、包质量、包安全的方式,将甲方厂区道路及排水。经甲乙双方协商,达成如下协议:
第一条:
1、 工程名称:合肥健龙保健科技开发有限公司古河分公司
采取道路及排水工程。
2、 工程地点:全椒县古河镇原轮窑厂内。
3、 工程量:见工程概算表。
4、 工程造价:厂区道路及排水施工总造价约人民币陆仟
柒佰柒拾肆万壹仟伍佰零陆元整(以实际完成工程量竣
工决算为准,其他土建工程待算)。
第二条:
1、 质量等级:合格。
2、 竣工验收:工程具备竣工验收条件,乙方按照国家有关
规定,向甲方提出申请,由甲方组织有关部门组织验收。
工程进行中,由甲方监理单位进行验收,验收合格签字
后乙方方可进行下道工序。
第三条:承包性质:采取包工包料方式。
第四条:开工日期定于 年 收为(以有效工作日为准)。5月20日不能开工,无 条件退还保证金。
第五条
工程决算方式:本工程造价按甲方认定给的施工图,根据《安
徽省市政工程综合预算定额》(2000年版)《安徽省2003年
市政工程补充定额》《安徽省市政安装工程综合预算定额》
(2000年版)的市有关造价的相关文件进行编制,本工程按
二类取费标准,综合费率下降4个百分点。
1、 按实计算,工程决算金额由工程预算价+工程经济签证+
工程变更组成。(材料费按一月市场信息价调整,)材料
价格(地方材等)在±5%内不作调整,增跌超过±5%
按实际情况作相应调整。国家政策性调整及规定费用甲
方应给调整。(按最新的国家及安徽省的政策作相应调
整)。
2、 设计变更:经过设计单位及甲方签字盖章后方可生效。
工程经济签证,乙方必须在工作和发生后十四个工作日
篇二:厂房建筑施工合同
河南丰源和普饲料有限公司展厅
工程承包工合同
建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》,《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,甲乙双方就有关事项协商一致,订立本合同书。共同遵守执行。
一、 工程概况
工程名称:河南丰源和普饲料有限公司企业展厅
工程地点:
二、 工程承包范围
根据工程建设需要,甲方委托乙方全面负责丰源企业展厅的建设施工,以实际图纸为准。(含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主,墙面填空气砖,内外粉刷,正面玻璃幕墙。
三 、工程承包方式:在甲方监理的统一监理和协调下,乙方包工包料,保证质量,保证工期,保证安全,保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收),不得分包,转包。
四 、合同工期:
乙方承诺将在签订本合同之日起 个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为2015年月 日。
五、质量标准
本工程质量要求标准为:合格。
为此甲方要求乙方 所有建筑构建必须使用标准材,总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。
六、合同价款
工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更,总价不得
调整;如有重大设计变更,总价±5%以外可协商调整)
本工程固定合同总价为 万元整(即:人民币 )
(1) 以本工程设计图纸做为本合同附件。
(2) 如有重大变更双方以签字为结算依据。
七、付款方式
本合同签订后,土建完成一周内付工程预付款 万元(总造价的10%)。
钢柱、钢梁进场后一周内付工程款 万 元(总造价的30%)。 墙面粉刷完成一周内付工程款万元(总造价的20%)。 工程完工后一周内付工程款 万 元(总造价的20%)。 工程验收合格后一周内付工程款 万元(总造价的15%) 剩余 5 %做为质保金,即万 元,一年后未出现质量问题时付清余款。
八、乙方承诺按照合同约定进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后一年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题,乙方负责免费维修;五年内乙方对所建工程的防水免费维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方负责工程的终生有偿维修及服务,只收取成本费并负责甲方工程的改造。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用
十、乙方向甲方承诺,将全面履行合同的内容,如不能按期竣工,将自愿按 2‰元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求,将自愿按50元每平方米向甲方承担违约责任。乙方还承诺,上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。
十一、本工程甲方指派 同志,乙方指派 同志为现场施工负责人,协调解决施工中有关问题。
十二、贯彻执行国家安全生产有关规定,确保安全施工,施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意
外险。
十三、本合同解释权由甲方负责,未尽事宜,可协商解决,如发生争议,可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。
十三、合同生效
合同订立时间:年月 日
合同订立地点:
本合同甲乙双方签字盖章后生效。
发包方(甲方):承包方(乙方)
(公章) (公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
篇三:厂区工程合同
建设工程施工合同
合同编号: JXM TJ0912—04 公司
签订时间:2009年12月 25日
签订地点: 霄云煤矿筹建处会议室
一、 组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.本合同专用条款
3.本合同通用条款
4.招投标文件及答疑
5.标准、规范及有关技术文件
照合同约定的期限和
方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:2009 年 12 月 25 日
合同订立地点: 霄云煤矿筹建处会议室
本合同双方约定 双方签字盖章后生效。
第二部分 通 用 条 款(省略)
通用条款同(第08号)建设工程施工合同
第三部分 专用条款
一、 语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:执行通用条款第二条。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外,还使用 无 语言文字。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国建筑法》《中华人民共招投标法》《中华人民
共和国仲裁法》《建筑工程管理条例》等。
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称:现行建筑工程施工及验收有关
规程规范等。
发包人提供标准、规范的时间: 无
国内没有相应标准、规范时的约定:无
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订3
日内提供施工图贰套 。
4.2发包人对图纸的保密要求: 保密
使用国外图纸的要求及费用承担: 无
二、 双方一般权利和义务
5、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名: 李卫国 职务:工程师 发包人委托的职权:审核预结算、施工组织设计、设计变更、审查确认施工单位、签证工程预付款申请、配合甲方
签订工程施工合同,进行隐蔽工程验收并有权处罚,甲方授
权的其它权利和责任。
需要取得发包人批准才能行使的职权:无
5.3 发包人派驻的工程师
姓名: 陈哲 邱大琰职务: 工程师
职权: 工程变更签证、各分部分项的验收签证、隐蔽
工程验收等工程监理应该具备的一切权利和责任。
5.4 不实行监理的,工程师的职权: 无
7、项目经理
姓名: 张平 职务:项目经理
8、发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 2009
年 12月25日
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、
地点和供应要求: 2009年 12月25 日
(3)场地与公共道路的通道开通时间和要求: 无
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:2009年12 月 25日
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 无
(6)水准点与座标控制点交验要求: 开工前由甲乙双方共
同现场交验 。
(7)图纸会审和设计交底时间:2009年12 月16日
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物
(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 若有,由甲乙
双方及时协调解决,并报上级有关部门。
(9)双方约定发包人应做的其他工作: 无
8.2发包人委托承包人办理的工作:无
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计
文件提交时间:无
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间: 严格按甲方
要求提供计划报表。
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:乙方确保施工、用电安全、出现任何事故由乙方负
责 。
(4) 发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 无
(5) 承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理
等手续: 无
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程竣工验收合格后、在移交发包人前承包人负全部责任,费用由承包人承担。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物
保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:因承包人原因
造成损坏,由承包人承担全部责任。
(8)施工场地清洁卫生的要求:按国家行业标准规定,由
承包人承担 。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:无
施工组织设计和工期:
10、进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的
时间: 合同签订3日内提交甲方。
工程师确认的时间: 2009年12月25日
10.2 群体工程中有关进度计划的要求: 无
13、工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况: 甲方造成的顺延,乙方造成的自负。
三、 质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位: 各分部分项工程、
各工序隐蔽前必须由甲方、监理方共同验收签证。
19 工程试车
19.5 试车费用的承担:无
一、 安全、文明施工 乙方安全施工、文明施工,安全文明施工方案必须报监
理方甲方批准。发生任何安全事故责任由乙方自负。
二、 合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2 本合同价款采用 (2) 方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围: 无 风险费用的计算方法: 无
风险范围以外合同价款调整方法:无
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:详见补充条
款
(3) 本加酬金合同价款,有关成本加酬金的约定: 无 23.3 双方约定合同价款的其他调整因素: 由设计变更