篇一：建设工程合同管理作业题库
1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（ ）
A、发包方B、承包方C、中介服务方
D、发包方、承包方和中介服务方组成的
2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（）
A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
B、建设工程合同不是双务、有偿合同
C、建设工程合同是一种要式合同
D、建设工程合同是一种诺成合同
3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ()。
A、建筑工程总承包合同
B、建筑工程设计合同
C、建筑工程承包合同
D、建筑工程分包合同
4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( )
A、总价合同 B、单价合同
C、成本合同 D、成本加酬金合同
5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。
Ａ．20万元 Ｂ．10万元
Ｃ．2万元 Ｄ．4万元
6、建筑工程合同主体一般只能是（）。
A.公民B.法人
C.其他组织 D.公民和法人
7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（ ）
A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权
B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告
8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。
A、买卖合同B、货物运输合同
C、保险合同D、租赁合同
9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。
A、一个月 B、五个月
C、六个月 D、一年
10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（ ）年。
A、5 B、10
C、15D、20
11、（ ）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。
A、总价合同B、单价合同
C、成本加酬金合同D、计量估价合同
12、设计合同必须具有上级机关批准的（ ）才能签定。
A、设计任务书B、总概算
C、施工图设计D、初步设计文件
13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
Ａ．③ —② —① Ｂ．① —② —③ Ｃ．③ —① —② Ｄ．① —③ —②
14、承包人（）
A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人
B、可以将工程转包或出让
C、不征得发包人同意可进行分包
D、必须具备组织协调的能力
15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ()。
A、《协议书》 B、《通用条款》
C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》
16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（ ）。
Ａ.协议书 Ｂ.通用条款 Ｃ.专用条款 Ｄ.投标书及其附件
17、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是（ ）。 Ａ.工程量清单 Ｂ.工程预算书
Ｃ.工程变更协议 Ｄ.施工图纸
18、项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有（）。
A.代表承包人向发包人提出要求的通知
B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表
C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫
D.做好施工现场保护工作
19、发包人应在其所供应点材料设备到货前（），以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
A、24小时B、48小时
C、36小时D、72小时
20、质量保修期从竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期，其中，装修工程的最低质量保修期是（）
A、5年 B、2年
C、3年 D、1年
21、工程预付款主要是用于采购建筑材料。预付额度，建筑工程一般不得超过当年建筑工程工作的（ ）
A、10% B、20％
C、30％ D、40％
22、承包人要求的延期开工，如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，如在协议书约定的开工日期前（）才提出，工期也不予顺延。
A、5天 B、10天
C、14天 D、28天
23、下列关于分包合同的履行，说法错误的是（ ）
A、分包工程价款由承包方与分包单位结算
B、发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项
C、工程分包不能解除承包人任何责任与义务
D、分包单位因任何原因给发包方造成损失的，承包方承担连带责任
24、发包人应在双方计量确认后（）天内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、7 B、10
C、14D、28
25、关于工程变更的说法，错误的是（ ）。
A、工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B、任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C、施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D、工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担
26、下列关于施工索赔的说法中错误的是（ ）。
A、索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利
B、索赔是单向的
C、索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章
D、在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失
27、下列关于施工索赔的说法不正确的是（ ）
A、索赔是合同管理的重要环节
B、索赔要求提高文档管理的水平
C、索赔是计划管理的动力
D、索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的重要手段
28、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。
A.特定情况下，被迫采用的一种方式
B.通常采用的一种方式
Ｃ.解决起来较容易的一种方式
Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式
29、单项索赔（ ）
A、是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔
B、是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔
C、是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔
D、是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔
30、下列关于施工索赔的处理过程正确的是（ ）
（1）意向通知 （2）证据资料准备 （3）索赔报告的编写 （4）提交索赔报告 （5）索赔报告评审 （6）谈判解决 （7）争端的解决
A、（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）
B、（2）（3）（1）（4）（5）（6）（7）
C、（2）（1）（3）（4）（5）（6）（7）
D、（2）（3）（1）（4）（5）（7）（6）
31、下列不属于现场管理费率的计算方法的是（）
A、合同百分比法，即管理费比率在合同中规定
B、行业平均水平法，即采用公开认可的行业标准费率
C、原始估价法D、原始平均水平法
32、按FIDIC《土木工程施工合同条件》的规定，其争端解决的程序中，监理工程师应在收到有关的通知后（）内作出决定，并通知业主和承包商。
A、70天 B、84天
C、74天 D、100天
33、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（ ）
A、单项索赔 B、总索赔
C、明示索赔 D、默示索赔
34、承包人发出索赔意向通知后，（）有权不马上处理该项索赔
A、业主B、承包人
C、法人D、工程师
35、《建筑工程施工合同示范文本》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（）内给予答复。
A、28天 B、29天
C、30天 D、15天
36、施工过程中最高的行为准则是（ ）
A、合同 B、法律
C、建筑法D、事实
37、由于第三方原因造成的损失，承包商应向（）进行索赔
A、第三方 B、业主
篇二：建设工程施工合同的适用范围,不包括( )。 A.规模小的工程建设项目B
一、整体解读
试卷紧扣教材和考试说明，从考生熟悉的基础知识入手，多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力，立足基础，先易后难，难易适中，强调应用，不偏不怪，达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内，几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容，体现了“重点知识重点考查”的原则。
1．回归教材，注重基础
试卷遵循了考查基础知识为主体的原则，尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及，其中应用题与抗战胜利70周年为背景，把爱国主义教育渗透到试题当中，使学生感受到了数学的育才价值，所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际，操作性强。
2．适当设置题目难度与区分度
选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题，都是综合性问题，难度较大，学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力，以及扎实深厚的数学基本功，而且还要掌握必须的数学思想与方法，否则在有限的时间内，很难完成。
3．布局合理，考查全面，着重数学方法和数学思想的考察
在选择题，填空题，解答题和三选一问题中，试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数，三角函数，数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体，立意于能力，让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。
篇三：建筑工程合同案例(含答案)
【案例1】 建筑工程合同管理和索赔
某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适?
2．该施工合(本文来自：WWW.xiaocaoFanwEn.cOM 小草范文网:建设工程施工合同可分适用范围)同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?
分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。
问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。
问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。
案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃
1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。
问题1：该合同是否有效？请说明理由
问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费）
【案例评析】
（1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。
（2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7）
（3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。
建筑企业在进行承建活动时，必须严格遵守核准登记的建筑工程承建技术资质等级范围，禁止超资质等级承建工程。本案被告的经营范围仅能承建小型非生产性建筑工程和维修项目，其技术等级不能承建与原告所订合同规定的生产性厂房。因此被告对合同无效及工程质量问题应负全部责任，承担工程质量的返工费，并偿还给原告多收的工程款。
案例3：提供不实资料，厂房开裂，责任难逃
某厂新建一车间，分别与市设计院和市建某公司签订设计合同和施工合同。工程竣工后厂房北侧墙壁发生较大裂缝，属工程质量问题。为此，某厂向法院起诉市建某公司。经过工程质量鉴定单位勘查后，查明裂缝是由于地基不均匀沉降引起。进一步分析的结论是结构｜设计图纸所依据的地质资料不准，于是某厂又诉讼市设计院。市设计院答辩，设计院是根据某厂提供的地质资料设计的，不应承担事故责任。经法院查证：某厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，而是与该车间相邻的某厂的地质资料，事故前设计院也不知该情况。 问题1:市建某公司有没有责任？
问题2：在此事故中，:哪方为直接责任者、主要责任者，哪方为间接责任者、次要责任者？说明理由？
【案例评析】
该案例中，设计合同的主体是某厂和市设计院，施工合同的主体是某厂和市建某公司。根据案情，由于设计图纸所依据的资料不准，使地基不均匀沉降，是最终导致墙壁裂缝事故的原因，所以，事故所涉及的是设计合同中的责权关系，而与施工合同无关，即市建某公司没有责任。在设计合同中，提供准确的资料是委托方的义务之一，而且要对“资料的可靠性负责”（《条例》第八条），所以委托方提供假地质资料是事故的根源。委托方是事故的主要责任者，市设计院接收对方提供的资料设计，似乎没有过错，但是直到事故发生前设计院仍不知道资料虚假，说明在整个设计过程中，设计院并未对地质资料进行认真的审查，使假资料滥竽充数，导致事故，否则，有可能防患于未然。所以，设计院也是责任者之一。由此可知：在此事故中，委托方（某厂）为直接责任者、主要责任者，承担方（设计院）为间接责任者、次要责任者。
案例4：因政府行为单方解除合同，未构成违约责任
1995年7月，A开发公司与某研究院签了一个联合建房合同。合同约定，A开发公司负责投入资金，研究院负责取得规划地块上的政府有关批准文件，双方共同建造一座12层的大厦。在合同签订前，研究院在批准建房的地块上已做了一些前期开发工作，投人了约1 50万元的资金，合同规定A公司对此150万元给予补偿。同时规定在A公司支付此补偿费l 50万元后一星期内，研究院必须将政府有关批准文件交付对方，以便及时展开规划设计与施工工作。合同还规定若发生不可抗力或因政府行为而使合同无法履行，不视为违约。合同订立后，A公司于7月29日将150万元汇人研究院的账号。但由于市政府对于批建房的地块的规划一直处于变动之中。到1995年1 I月，研究院仍未取得批准文件。A公司一再催促，若得不到批准文件就解除合同，研究院以政府行为并非其本身原因为由拖延，不同意解除合同。1996年该市的房地产市场不景气，A公司便于1996年5月18日发函给研究院，宣布解除合同关系，要求研究院返还150万元并支付违约金。研究院不同意，要求继续履行合同，说他们一直在争取之中。A公司遂起诉研究院，要求解除合同，返还150万元，支付违约金。法院受理后，研究院答辩称A公司单方宣布解除合同是于法无据的。150万元属于支付给研究院的补偿费，不应退还。反要求A公司支付违约金。双方意见完全相反。 问题1：在合同中，当事人是否有权单方解除合同？
【案例评析】
回答是肯定的。除了双方协商一致可以解除合同外，当事人在不可抗力和另一方违约的情况
下享有单方解除合同的权力。
（l）不可抗力，是指当事人在订立合同时无法预见，对其发生及结果无法避免并无法克服的事件。不可抗力的发生对于合同双方当事人均有权单方解除合同，这要视不可抗力对于合同的履行造成的影响程度来定。如果不可抗力只影响了合同部分的履行，那么合同双方可以协商变更或解除合同，只有在不可抗力影响到合同的全部义务不能履行时，合同当事人才有权享有单方解除合同的权利。
（2）另一方违约，合同法规定在另一方违约的情况下可以单方解除合同，对由于违约达到什么程度时，当事人才有权单方解除合同，合同法并未予以规定，这样容易造成单方解除权的滥用。在实际生活中，应坚持在另一方违约以致严重影响了合同的履行或使合同继续履行已成为不必要时，才有权行使单方解除权。
本案中，政府行为的变化导致合同的不能履行，不应视为不可抗力。因为如果合同涉及到政府的行为9当事人对此应当是有预见性的。但如果双方当事人同意将政府行为列人不可抗力，这也是允许的。
案例5结算与质量纠纷
某海滨城市为发展游旅业，经批准兴建一座三星级龙宫大酒店，该项目以龙宫大酒店（甲方）与某市兴城建筑工程公司（乙方）、日本立成装饰工程公司（丙方）分别签订了主体建筑工程合同和装饰工程承包合同。合同于１９８４年１０月１０日正式签字。
龙宫大酒店（甲方）与兴城工程公司（乙方）签订的合同约定１９８４年１１月１０日正式开工，竣工日期为１９８６年５月１日。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成一层，装饰工程承包者立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托香港飞龙咨询公司实施“装饰工程监理”。
工程施工过程中，甲方要求乙方将竣工期提前至１９８６年３月８日，双方协商修订施工方案后达成议。
龙宫大酒店于１９８６年３月１０日（农历二月初二龙抬头之日）剪彩开业。
１９８９年８月１日，原告（合同乙方）诉称：被告（合同甲方）于１９８６年３月８日签发了竣工验收报告，长已开张营业，至今已达两年有余，但在结算工程款时制造事端，本应付工程 总价款１６００万人民币，但只付１４００万元人民币。特请求法庭判决被告支付１６００万无及拖期的利息。
１９８９年１０月１０日庭审中，被告答称：原告主体施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞、大厅墙面，游泳池等主体施工质量不合格。因此，日本装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付２０万美元，折合人民币１２５万元。此项费用应由原告承担。另还有其它
质量问题，并造成客房、机房设备、设施损失计人民币７６万元。共计损失２００万元，应从总工程款中扣除，故支付主体工程款总额为１４００万元。
原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原法定代表宴请我方时，提出为了企业晋级，请高抬贵手的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被日本立成装饰工程公司提出的索赔２０万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单５６件。 原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：被告委托的监理工程师监理的装饰合同，支付给 日本立成装饰公司的费用凭单，并无我方（兴城公司）代表的签字认可，因此不承担责任。
原告最后请求法庭关注：自签发竣工验收报告后，乙方向甲方多次以书面结算方式提出结算要求，在长达两年多时间里，甲方从未向乙方提出过工程质量问题的要求。
【问题】
（１）原、被告之间的合同是否有效？
（２）主体施工质量不合格时，业主应采用哪些正当措施？
（３）装饰合同中的索赔，是否对承包商具有约束力？怎样才能具有约束力？
（４）该项工程竣工一结算中，甲方从未向乙方提出质量问题。直至乙方于１９８９年８月１日，向人民法院提出起诉后，甲方在答辩状中才提出质量问题。对此应否依法保护。
【答案】
（１）原被告之间签订的主体施工合同合法有效。
（２）主体施工质量不合格时，业主在验收时应即时要求主体工程承包商返工，而不应由装修工程承包商返工。
（３）装饰合同中的索赔，对主体工程承包商不具有约束力，因为所谓的主体工程不合格未经主体工程承包商签字认可。如果要求主体承包商承担责任时，首先应向主体承包商提出返工；若主体承包商不进行返工处理时，可由装饰工程承包商实施补救，再经主体工程承包商签字认可，方可进行转索赔，即
对主体工程承包商具有约束力。
（４）我国《民法通则》规定，普通诉讼时效为二年。该合同纠纷中，甲方在竣工验收后两年中，从未向乙方提出质量问题，直至乙方向结算工程款问题向法院提起起诉时，甲方在答辩中方才提出质量问题。因此，诉讼时效已过，法律规定不予保护其实体权利。 案例6 材料质量纠纷
Ａ房地产开发公司投资开发了一项花园工程。由Ｂ建筑安装工程总公司负责施工，由Ｃ建材供Ｄ水泥厂生产的水泥。１９９５年９月１５日，建材公司提供２０吨水泥进入工地，Ｂ建筑安装工程总公司送检测试，结论为合格水泥。之后，Ｃ建材公司陆续组织水泥进场，共计６８０吨。同年１０月１１日，Ｂ公司从Ｃ公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去６１３吨，分别浇筑在花园工程Ａ楼的１２层至１５层。经有关部门检测，第１２层至１５层的混凝土强度不合设计要求，市建设工程质量监督总站决定对第１２层至１５层推倒重浇。Ａ公司于是向人民法院起诉Ｂ公司、Ｃ公司和Ｄ厂，要求三被告赔偿经济损失。
【问题】
１．如施工合同明确约定水泥由甲方供应，责任应如何区分？
２．如施工合同明确约定水泥由乙方供应，责任应如何区分？
３．对第二种情况，监理单位应承担责任？
【答案】
１．如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。
２．如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。
３．对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。
案例7
工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。2006年2月1日开工，工程进行才3个
月，建立工程师于2006年5月2日自主决定，要求承包商于2006年11月1日竣工，承包商不予理睬，至2006年5月21日仍不作出书面答复。2006年5月31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元，该承包商于2006年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。
注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。
问题：
1.合同的效力方面
（1）判断：该合同属有效经济合同。（）
（2）选择：合同的有效条件为（）
A.主体资格合格
B.内容合法
C.订立合同的形式合法
D.合同草案必须送建设行政主管部门或其授权机构审查
E.订立合同的程序合法
2.合同的履行方面
判断：
（1）监理工程师是建设施工合同的当事人。（）
（2）未经业主授权，监理单位不得擅自变更与承建单位签订的承包合同。（）
3.合同违约方面
（1）判断：发包方应承担违约责任。（）
（2）选择：承担违约责任的形式有（ ）
A.违约金 B.赔偿金 C.继续履约 D.没收抵押物 E.变卖留置物
4.合同解除方面
选择：单方提出变更，解除合同的法律条件是（）
A.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B.由于一方在合同约定的期限没有履行义务
C.由于承包人的保证人失去民事权利能力和民事行为能力
D.由于承包人的保证人的法人地位被取消
E.由于承包人的法人代表已经更换
5.诉讼方面
判断：
（1）承包人可向被告住所地或合同履行地的人民法院上诉，方可能被立案处理。（）
（2）此施工合同纠纷案件的经济诉讼当事人包括业主、承包商、监理工程师。（）
6.诉讼时效方面
（1）选择：国内经济合同纠纷的申请仲裁或上诉的诉讼时效为（）
A.1年B.2年C.3年D.4年
（2）判断：凡超过诉讼时效的经济纠诉案件，法院一般不予受理。（）
答案：
1.（1）正确；（2）A、B、C、E 2.（1）错误；（2）正确3.（1）正确；（2）A、B
4.A、B 5.（1）正确；（2）错误6.（1）A；（2）正确